Verfügbarkeit: Vergütung, Nachträge und Behinderungsfolgen beim Bauvertrag

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Titel:	Vergütung, Nachträge und Behinderungsfolgen beim Bauvertrag rechtliche und baubetriebliche Darstellung der geschuldeten Leistung und Vergütung sowie der Ansprüche des Auftragnehmers aus unklarer Ausschreibung, Mengenänderung, geänderter oder zusätzlicher Leistung und aus Behinderung gemäß VOB/B und BGB
Unterteilung:	Einheitspreisvertrag 1
Von:	von Klaus D. Kapellmann und Karl-Heinz Schiffers
Person:	Kapellmann, Klaus Dieter 1942- Verfasser aut Schiffers, Karl-Heinz 1941-
Hauptverfassende:	Kapellmann, Klaus Dieter 1942- (VerfasserIn), Schiffers, Karl-Heinz 1941- (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	Deutsch
Veröffentlicht:	Düsseldorf Werner 2006
Ausgabe:	5., völlig neu bearb. und erw. Aufl.
Online-Zugang:	http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=014833407&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA
Beschreibung:	LXV, 956 S. graph. Darst. CD-ROM (12 cm)
ISBN:	3804151620

Internformat

MARC


LEADER	00000nam a2200000 cc4500
001	BV021618307
003	DE-604
005	20201222
007	t\|
008	060614s2006 xx d\|\|\| \|\|\|\| 00\|\|\| ger d
020			\|a 3804151620 \|9 3-8041-5162-0
035			\|a (OCoLC)162376556
035			\|a (DE-599)BVBBV021618307
040			\|a DE-604 \|b ger \|e rakwb
041	0		\|a ger
049			\|a DE-12 \|a DE-92 \|a DE-1028 \|a DE-Aug4 \|a DE-634 \|a DE-858 \|a DE-188 \|a DE-2070s \|a DE-91
084			\|a PD 4768 \|0 (DE-625)135247:251 \|2 rvk
100	1		\|a Kapellmann, Klaus Dieter \|d 1942- \|e Verfasser \|0 (DE-588)112590187 \|4 aut
245	1	0	\|a Vergütung, Nachträge und Behinderungsfolgen beim Bauvertrag \|b rechtliche und baubetriebliche Darstellung der geschuldeten Leistung und Vergütung sowie der Ansprüche des Auftragnehmers aus unklarer Ausschreibung, Mengenänderung, geänderter oder zusätzlicher Leistung und aus Behinderung gemäß VOB/B und BGB \|n 1 \|p Einheitspreisvertrag \|c von Klaus D. Kapellmann und Karl-Heinz Schiffers
250			\|a 5., völlig neu bearb. und erw. Aufl.
264		1	\|a Düsseldorf \|b Werner \|c 2006
300			\|a LXV, 956 S. \|b graph. Darst. \|e CD-ROM (12 cm)
336			\|b txt \|2 rdacontent
337			\|b n \|2 rdamedia
338			\|b nc \|2 rdacarrier
700	1		\|a Schiffers, Karl-Heinz \|d 1941- \|e Verfasser \|0 (DE-588)123320879 \|4 aut
773	0	8	\|w (DE-604)BV006980271 \|g 1
856	4	2	\|m GBV Datenaustausch \|q application/pdf \|u http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=014833407&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA \|3 Inhaltsverzeichnis
943	1		\|a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-014833407

Datensatz im Suchindex

DE-BY-TUM_call_number	0001 2006 A 5645
DE-BY-TUM_katkey	2569360
DE-BY-TUM_location	Mag
DE-BY-TUM_media_number	040006237674
_version_	1821934436468391936
adam_text	VERGUETUNG, NACHTRAEGE UND BEHINDERUNGSFOLGEN BEIM BAUVERTRAG RECHTLICHE UND BAUBETRIEBLICHE DARSTELLUNG DER GESCHULDETEN LEISTUNG UND VERGUETUNG SOWIE DER ANSPRUECHE DES AUFTRAGNEHMERS AUS UNKLARER AUSSCHREIBUNG, MENGENAENDERUNG, GEAENDERTER ODER ZUSAETZLICHER LEISTUNG UND AUS BEHINDERUNG GEMAESS VOB/B BAND 1: EINHEITSPREIS VERTRAG VON PROF. DR. JUR.KLAUS D. KAPELLMANN, RECHTSANWALT IN MOENCHENGLADBACH FACHANWALT FUER BAU- UND ARCHITEKTENRECHT HONORARPROFESSOR AN DER RHEINISCH-WESTFAELISCHEN TECHNISCHEN HOCHSCHULE AACHEN UND UNIVERSITAETSPROF. DR.-ING. KARL-HEINZ SCHIFFERS, UNIVERSITAET DORTMUND 5., VOELLIG NEU BEARBEITETE UND ERWEITERTE AUFLAGE 2006 WERNER VERLAG INHALTSVERZEICHNIS TEIL 1 EINFUEHRUNG KAPITEL 1 BAUBETRIEBLICHE GRUNDLAGEN RDN. SEITE 1 METHODEN ZUR ERFASSUNG DER BAUWIRKLICHKEIT 1.1 AUFGABENSTELLUNG 1 1 1.2 BAUINHALT, BAUUMSTAENDE 2 2 XL.3 DIE SOLL-IST-ABWEICHUNG ALS AUSGANGSPUNKT, BAUSOLL 3 3 1.4 DOKUMENTATION 1.4.1 DIE AUFGABE DER DOKUMENTATION 6 6 YL.4.2 DIE UNTERSCHIEDLICHEN SOLL-VORGABEN UND IST-FESTSTELLUN- GEN 7 7 2 KOSTEN, KOSTENVERURSACHUNG UND KOSTENZURECHNUNG 2.1 KOSTENDEFINITION UND KOSTENARTEN 8 8 2.2 DIREKTE KOSTEN UND GEMEINKOSTEN 2.2.1 BEGRIFFSBESTIMMUNG 10 9 2.2.2 BAUSTELLENGEMEINKOSTEN 11 10 2.2.3 ALLGEMEINE GESCHAEFTSKOSTEN 14 12 2.3 WAGNIS UND GEWINN 16 13 2.4 DIE BESTIMMUNG DER PROZENTSAETZE FUER DIE DECKUNGSANTEILE 17 14 2.5 UMLAGE- UND ZUSCHLAGSKALKULATION 18 16 2.6 VARIABLE UND FIXE KOSTEN 2.6.1 VARIABLE KOSTEN UND GRENZKOSTEN 19 17 2.6.2 FIXE KOSTEN 20 18 2.6.3 SPRUNGFIXE KOSTEN 21 21 2.7 ZEITABHAENGIGE UND EINMALIGE KOSTEN 2.7.1 ZEITABHAENGIGE KOSTEN 22 24 2.7.2 ABGRENZUNG VON VERBRAUCHS- UND GEBRAUCHSGUETERN 23 25 2.7.3 EINMALIG AUFTRETENDE KOSTEN 24 26 2.8 WEITERE KOSTENKENNZEICHNUNGSKRITERIEN 25 26 X2.9 DER VERTRAGLICH VEREINBARTE PREIS 26 27 2.10 DIE BEGRIFFE ANGEBOTS-, AUFTRAGS-UND ARBEITSKALKULATION 27 27 3 TERMINPLANUNG UND -STEUERUNG 3.1 GRUNDSAETZLICHES 32 30 3.2 DURCHFUEHRUNG DER TERMINPLANUNG 36 33 3.3 ARTEN VON TERMINPLAENEN 43 36 3.4 DOKUMENTATION DER IST-TERMINE 47 39 XIII INHALTSVERZEICHNIS RDN. SEITE TEIL 2 VERTRAGSLEISTUNG (BAUSOLL) UND VERTRAGSVERGUETUNG (VERGUETUNGSSOLL) - ANSPRUECHE DES AUFTRAGNEHMERS AUS MANGELHAFT DEFINIERTEM BAUSOLL ODER VERGUETUNGSSOLL KAPITEL 2 DIE FESTLEGUNG DES BAUSOLLS DURCH DEN BAUVERTRAG 1 DAS BAUSOLL - DEFINITION 100 40 2 DIE BESTIMMUNG DES BAUSOLLS ANHAND DES VERTRAGES 2.1 UNWIRKSAMKEIT VON VERTRAGSBESTIMMUNGEN WEGEN VERSTOSSES GE- GEN AGB-RECHT 102 42 2.2 DIE VEREINBARUNG DER VOB/B 103 42 2.3 EINHEITSPREISVERTRAG 2.3.1 STRUKTUREN - LEISTUNGSBESCHREIBUNG, POSITION, VORDERSATZ, EINHEITSPREIS 104 43 2.3.2 EINHEITSPREIS 2.3.2.1 REGELFALL 105 46 2.3.2.2 LOHNPREISGLEITKLAUSELN 106 47 2.3.2.3 MATERIALPREISGLEITKLAUSELN 115 53 2.4 PAUSCHALVERTRAG - TYP DETAIL-PAUSCHALVERTRAG 116 53 2.5 PAUSCHALVERTRAG - TYP GLOBAL-PAUSCHALVERTRAG 117 54 2.6 LEISTUNG, VERGUETUNG UND REIHENFOLGE EINZELNER VERTRAGSBESTAND- TEILE 118 54 2.7 AENDERUNGSVORSCHLAEGE, NEBENANGEBOTE (SONDERVORSCHLAEGE ) 2.7.1 BEGRIFFSBESTIMMUNG 119 55 2.7.2 DIE VERTRAGLICHE EINIGUNG AUF EINEN SONDERVORSCHLAG ODER EIN NEBENANGEBOT 120 56 2.7.3 DIE DULDUNG DER AUSFUEHRUNG VON SONDERVORSCHLAEGEN ODER NEBENANGEBOTEN 121 57 3 LEISTUNGSPFLICHTEN AUSSERHALB DER LEISTUNGSBESCHREIBUNG 3.1 BVB, ZVB, ZUSAETZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN 125 58 3.2 ALLGEMEINE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN - VOB/C 3.2.1 AUFBAU DER VOB/C, GELTUNG ALS VERTRAGSBESTANDTEIL 126 59 3.2.2 ABSCHNITT 0 DER VOB/C (DIN 18299 BZW. EINZELNORMEN) 127 60 3.2.3 ABSCHNITTE 2 UND 3 DER VOB/C 130 62 3.2.4 ABSCHNITT 4 DER VOB/C 3.2.4.1 NEBENLEISTUNGEN, BESONDERE LEISTUNGEN 131 63 3.2.4.2 NEBENPFLICHTEN, NEBENARBEITEN 132 64 3.2.4.3 BESTIMMUNG DER NEBENLEISTUNGEN DURCH VOB/C UND AGB-RECHT 133 64 3.2.4.4 EINBEZIEHUNG VON BESONDEREN LEISTUNGEN IN DAS BAUSOLL DURCH PAUSCHALE VERWEISUNG , INS- BESONDERE DURCH ALLGEMEINE GESCHAEFTSBEDIN- GUNGEN DES AUFTRAGGEBERS? 134 65 3.2.4.5 NACHTRAEGLICH AUSGEFUEHRTE BESONDERE LEISTUN- GEN , VEREINBARTE MASSNAHMEN ODER VEREINBARTE EIGNUNG ALS BAUSOLL (BESCHAFFENHEITSSOLL); AN- SPRUCHSGRUNDLAGE: § 2 NR. 6, NR. 8 VOB/B; HOEHE DER VERGUETUNG 136 68 XIV INHALTSVERZEICHNIS RDN. SEITE 3.2.4.6 ANKUENDIGUNGSPFLICHT VOR ABSCHLUSS DES VERTRA- GES? 145 72 3.2.5 ABSCHNITT 5 DER VOB/C 146 73 3.3 GEWERBLICHE VERKEHRSSITTE 147 74 3.4 EINZELPFLICHTEN DES AUFTRAGNEHMERS GEMAESS VOB/B UND BGB 3.4.1 ALLGEMEINE PFLICHTEN 148 75 3.4.2 GEFAHRTRAGUNG UND RISIKOVERTEILUNG 150 76 VL MASSGEBENDER ZEITPUNKT FUER DIE EINBEZIEHUNG VON UNTERLAGEN ALS VERTRAGSBESTANDTEIL (BAUSOLL) 152 76 75 ZUSAMMENFASSUNG 155 78 KAPITEL 3 VERGUETUNGSANSPRUECHE DES AUFTRAGNEHMERS BEI MANGELHAFT DEFINIERTEM BAUSOLL 1 PROBLEMSTELLUNG - KEINE EX-POST-BEURTEILUNG 156 79 2 BESONDERE FALLGRUPPEN 2.1 DIE LEISTUNGSBESCHREIBUNG MIT FALSCHEN PLANERISCHEN ANGABEN ... 157 80 2.2 DIE VORSAETZLICH FALSCHE AUSSCHREIBUNG - FRIVOLER AUFTRAGGEBER 158 81 3 FAELLE MANGELHAFT DEFINIERTEN BAUSOLLS - BAUINHALT - 3.1 UNTERSCHIEDE ZWISCHEN TEXT UND PLAN - WIDERSPRUECHLICHKEIT 159 81 3.2 LUECKENHAFTE LEISTUNGSBESCHREIBUNG 162 82 3.3 MISSVERSTAENDLICHE LEISTUNGSBESCHREIBUNG 165 84 3.4 IRREFUEHRENDE LEISTUNGSBESCHREIBUNG 166 85 3.5 MISCHTATBESTAENDE 167 85 3.6 UNZUTREFFENDE MENGENANGABEN 168 86 4 FAELLE MANGELHAFT DEFINIERTEN BAUSOLLS - BAUUMSTAENDE - 169 86 5 FAELLE MANGELHAFT DEFINIERTEN BAUSOLLS - FOLGEN FUER BAUINHALT UND BAUUMSTAENDE - 170 86 Y6 HAEUFIGKEIT VON MANGELHAFT DEFINIERTEN LEISTUNGSBESCHREIBUNGEN IN DER PRAXIS 171 87 V ZWISCHENERGEBNIS: GLEICHARTIGKEIT ALLER FAELLE 172 88 8 DIE AUSLEGUNG DES BAUSOLLS BEI MANGELHAFTEN VERTRAGSUNTERLAGEN 8.1 AUSLEGUNGSNOTWENDIGKEIT NUR BEI UNTERSCHIEDLICHEM VERTRAGS- VERSTAENDNIS - HINWEIS AUF BEARBEITUNGSSCHEMA 173 88 8.2 DIE OBJEKTIVE VERTRAGSAUSLEGUNG SCHRITT 1 - AUSLEGUNGSKRITERIEN 8.2.1 DER WORTLAUT ALS AUSLEGUNGSKRITERIUM; DIE ROLLE DES SACH- VERSTAENDIGEN 175 89 XV INHALTSVERZEICHNIS RDN. SEITE 8.2.2 AUSLEGUNGSREGEL: TOTALITAET ALLER VERTRAGSBESTANDTEILE , RANGFOLGE UNTERSCHIEDLICHER VERTRAGSBESTANDTEILE UND VER- TRAGSKATEGORIEN GEMAESS § 1 NR. 2 VOB/B 178 91 8.2.3 WIDERSPRUECHE INNERHALB EINER VERTRAGSKATEGORIE 8.2.3.1 SPEZIELL VOR ALLGEMEIN 179 91 8.2.3.2 SONDERFALL: WIDERSPRUECHE ZWISCHEN BAUBESCHREI- BUNG, LEISTUNGSVERZEICHNIS (TEXT) UND ZEICHNUN- GEN (PLAENEN), - LOESUNG DURCH ALLGEMEINE AUSLE- GUNGSKRITERIEN? 180 93 8.2.4 AUSLEGUNG NACH DEM EMPFAENGERHORIZONT - SONDERFARBEN 183 94 DIE PRUEFPFLICHT DES BIETERS HINSICHTLICH DES BAUSOLLS - SCHRITT 2 9.1 ALLGEMEINE UEBERLEGUNGEN - BEARBEITUNGSSCHEMA 185 96 9.2 BERECHTIGTE BIETERERWARTUNGEN (EMPFAENGERHORIZONT ) AUF DER BA- SIS VON AUFTRAGGEBERPFLICHTEN BEI DER LEISTUNGSBESCHREIBUNG 9.2.1 RICHTIGKEITSVERMUTUNG, VOLLSTAENDIGKEITSVERMUTUNG ALS AUSFLUSS DER LEISTUNGSBESCHREIBUNGSMETHODIK DETAILLIE- RUNG 186 98 9.2.2 SPEZIELLER MASSSTAB FUER DIE PFLICHTEN DES AUFTRAGGEBERS: § 9 VOB/A 9.2.2.1 NORM DES VERGABERECHTS, AUFBAU DER NORM 191 101 X 9.2.2.2 DIE VERTRAGSRECHTLICHE BEDEUTUNG VON §9 NR. 1-9 VOB/A BEI AUSSCHREIBUNGEN OEFFENTLICHER AUF- TRAGGEBER 9.2.2.2.1 GENERELLE BEDEUTUNG 192 101 9.2.2.2.2 EINZELUNTERSUCHUNG DES §9 NR. 1, 2, 3, 4,6, 8, 9 VOB/A 193 102 9.2.2.3 SONDERTHEMA: §9 NR.7 VOB/A - WIDERSPRUCH TEXT/ZEICHNUNG 201 106 9.2.2.4 DIE VERTRAGSRECHTLICHE BEDEUTUNG VON § 9 VOB/A BEI PRIVATER AUSSCHREIBUNG 206 110 9.2.3 PFLICHT ZUR INNEREN SCHLUESSIGKEIT DES ANGEBOTSBLANKETTS BEISPIEL: STANDARD-LEISTUNGSBUCH, STLB-BAU DYNAMISCHE BAUDATEN 207 110 9.2.4 PFLICHT ZUR FUER DAS ANGEBOTSSTADIUM FERTIGEN PLANUNG .... 208 112 9.3 PFLICHTEN DES BIETERS ALS MASSSTAB FUER BERECHTIGTE AUFTRAGGEBER ER- WARTUNGEN 9.3.1 ALLGEMEINER PRUEFMASSSTAB (SONDERFACHLEUTE DES AUFTRAG- GEBERS) 210 113 9.3.2 PRUEFPFLICHT DES BIETERS IN RELATION ZUR UNTERNEHMENS- GROESSE? 211 114 9.3.3 PRUEFPFLICHT UND ERSTELLUNG DES ANGEBOTS IN KURZER FRIST 214 116 9.3.4 PRUEF PFLICHT ENTSPRECHEND DER SCHWIERIGKEIT DES OBJEKTS? 216 116 9.3.5 PRUEFPFLICHT ENTSPRECHEND DEM HORIZONT EINES KALKULATORS, KEIN NACHKONSTRUIEREN DURCH DEN BIETER? 217 117 9.3.6 PRUEFPFLICHT ZU EIGENEN BERECHNUNGEN ODER UNTERSUCHUN- GEN DES BIETERS? 219 118 9.3.7 PRUEF PFLICHT WEGEN BESONDERER FACHKUNDE? 220 119 9.3.8 PRUEFPFLICHT NACH PRODUKTART? 221 119 9.3.9 PRUEFPFLICHT HINSICHTLICH DER AUSFUEHRUNGSFRISTEN? 222 120 XVI INHALTSVERZEICHNIS RDN. SEITE 9.3.10 PRUEFPFLICHT HINSICHTLICH DER ANGEBOTSMENGEN? 226 121 9.3.11 PRUEFPFLICHT GEMAESS ANGEBOTSPHASE, NICHT AUFTRAGSPHASE... 228 122 9.4 ZUSAMMENFASSUNG, PRAXISEMPFEHLUNG 229 123 9.5 AGB-RECHTLICHE UNWIRKSAMKEIT VON BAUSOLLKLAUSELN, GUENSTIG- KEITSKLAUSELN 230 123 79.6 ZU WESSEN LASTEN GEHT EINE DURCH AUSLEGUNG NICHT BEHEBBARE UN- KLARHEIT DER LEISTUNGSBESCHREIBUNG? 232 125 10 DIE GESCHEITERTE AUSLEGUNG - DER VERSTECKTE DISSENS 10.1 ANWENDUNG DER AUSLEGUNGSREGELN AUF DIE FALLBEISPIELE - DIS- SENSFAELLE NICHT PRAXISRELEVANT 233 125 10.2 DAS AUSFUELLEN DER REGELUNGSLUECKE BEIM VERSTECKTEN DISSENS 238 128 10.3 DISSENS BEI BAUUMSTAENDEN? 239 129 10.4 MITVERURSACHUNG, MITSCHULD 240 129 11 EXKURS: AUSWAHL DES SACHVERSTAENDIGEN 24 1 129 12 DIE VERGUETUNG BEI UNKLAREM BAUSOLL 12.1 BAUSOLL ALS BASIS 242 130 12.2 1. ALTERNATIVE: DIE AUSLEGUNG BESTAETIGT DIE AUFFASSUNG DES AUFTRAG- GEBERS: AUSNAHMSWEISE SCHADENSERSATZANSPRUECHE DES AUFTRAG- NEHMERS 12.2.1 UNKLARE AUSSCHREIBUNG (LEISTUNGSBESCHREIBUNG) 244 132 12.2.2 KLARE AUSSCHREIBUNG, ABER WESENTLICHE KENNTNISSE AUFTRAG- GEBERSEITIG VERSCHWIEGEN 245 133 12.3 2. ALTERNATIVE: DIE AUSLEGUNG BESTAETIGT DIE AUFFASSUNG DES AUFTRAG- NEHMERS - REGELFOLGE: VERTRAGSVERGUETUNG 12.3.1 REGELFOLGE: VERTRAGSVERGUETUNG (BAUINHALT) 246 134 12.3.2 REGELFOLGE: VERTRAGSVERGUETUNG (BAUUMSTAENDE) 249 136 12.3.3 EXKURS: DIE VERLETZUNG VON HERSTELLUNGS-HAUPTPFLICHTEN ODER ERMOEGLICHUNGS-NEBENPFLICHTEN DURCH DEN AUFTRAG- GEBER 250 137 12.4 DIE FOLGEN DES UNTERLASSENEN PRUEFHINWEISES FUER DIE ANSPRUECHE DES AUFTRAGNEHMERS - SCHRITT 3 12.4.1 DER VORSAETZLICH UNTERLASSENE HINWEIS - FRIVOLITAETEN .... 251 137 12.4.2 DER FAHRLAESSIG UNTERLASSENE HINWEIS 255 139 12.4.3 MITVERSCHULDEN - QUOTIERUNG? 264 143 12.5 PRAKTISCHE VERHALTENSEMPFEHLUNGEN FUER DEN BIETER BEI MANGELHAFT DEFINIERTEM BAUSOLL 12.5.1 HINWEISE ZUM SCHADEN DES BIETERS? 265 143 12.5.2 DER HINWEIS GEGENUEBER DEM OEFFENTLICHEN AUFTRAGGEBER 266 144 12.5.3 DER HINWEIS GEGENUEBER EINEM PRIVATEN AUFTRAGGEBER .... 271 146 12.6 WEIGERUNG DES AUFTRAGGEBERS, KLAERENDE ANORDNUNGEN ZU TREFFEN (AUSFUEHRUNGSPHASE) 274 147 13 DIE ANSPRUECHE DES AUFTRAGNEHMERS DER HOEHE NACH 13.1 REGELFALL: HOEHE DER VERGUETUNG GEMAESS § 2 NR. 5, NR. 6, NR. 8 VOB/B 275 149 13.2 AUSNAHMEFALL: HOEHE DES SCHADENERSATZANSPRUCHES AUS VERSCHUL- DEN BEI VERTRAGSSCHLUSS 276 149 XVII INHALTSVERZEICHNIS ^ RDN. SEITE BEWEISFUEHRUNG UND BEWEISLAST 277 150 -Y(15 FAELLIGKEIT, ABSCHLAGSZAHLUNGEN UND VERJAEHRUNG DER ANSPRUECHE AUS MANGELHAFT DEFINIERTER LEISTUNGSBESCHREIBUNG 278 151 DER AUSSCHLUSS DER ANSPRUECHE DES AUFTRAGNEHMERS AUS MANGELHAFT DEFINIERTER LEISTUNGSBESCHREIBUNG DURCH ALLGEMEINE GESCHAEFTS- BEDINGUNGEN DES AUFTRAGGEBERS 279 152 KAPITEL 4 VERGUETUNGSANSPRUECHE DES AUFTRAGNEHMERS BEI MANGELHAFT DEFINIERTEM VERGUETUNGSSOLL 1 REGELFALL: VERGUETUNGSSOLL BEIM EINHEITSPREISVERTRAG VARIABEL, ABER NICHT UNKLAR 280 154 2 FAELLE MANGELHAFT DEFINIERTEN VERGUETUNGSSOLLS 281 154 3 DIE AUSLEGUNG MANGELHAFT DEFINIERTEN VERGUETUNGSSOLLS 283 155 4 DAS SCHLIESSEN DER LUECKE HINSICHTLICH DER VERGUETUNGSHOEHE 285 156 5 ANGEORDNETE BESONDERE LEISTUNG 287 157 6 PRUEFPFLICHTEN? 288 157 KAPITEL 5 ANFORDERUNGEN AN DIE ORGANISATION DER ANGEBOTSBEARBEITUNG 1 ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN 289 159 2 SPEZIELLE ANFORDERUNGEN 2.1 AUFLISTUNG ALLER VOM AUFTRAGGEBER ALS BAUSOLL VORGEGEBENEN UNTERLAGEN 293 163 2.2 AUFLISTUNG DER VORSCHLAEGE FUER DAS ANSCHREIBEN 294 163 2.3 CHECK DER EINZELNEN LEISTUNGEN 295 163 2.4 SYSTEMATISCHE VERFOLGUNG UND AUSWERTUNG DER NACHUNTERNEHMER- ANFRAGEN 296 163 2.5 DOKUMENTATION DER ARBEITSVORBEREITUNG DER ANGEBOTSPHASE 297 163 2.6 SYSTEMATISCH AUFGEBAUTE KALKULATION 302 165 2.7 ERFASSUNG VON ABAENDERUNGEN UND TECHNISCHEN KLAERUNGEN NACH ANGEBOTSABGABE 310 168 3 SCHLUSSEMPFEHLUNG 311 168 4 BEISPIELE ZUR UEBERPRUEFUNG DER ANFRAGEUNTERLAGEN (GEMAESS PROJEKTANHANG A) 4.1 EINFUEHRUNG 312 169 4.2 LUECKEN IN DEN ANFRAGEUNTERLAGEN 315 170 XVIII INHALTSVERZEICHNIS RDN. SEITE 4.3 UNTERSCHIEDE ZWISCHEN LEISTUNGSVERZEICHNISTEXT UND SONSTIGEN UNTERLAGEN 4.3.1 AUSSCHREIBUNGUNTERLAGEN UND SONSTIGE BENANNTE UNTER- LAGEN 319 172 4.3.2 NICHT BENANNTE UNTERLAGEN 325 173 4.4 UNKLARHEITEN 326 174 X4.5 IM ANGEBOTSSTADIUM NICHT ZU ERKENNENDE KUENFTIGE LEISTUNGEN ... 327 174 4.6 NICHT ZUTREFFENDE MENGENANGABEN 329 175 4.7 UNKLARHEITEN BEZUEGLICH DES VERGUETUNGSOLLS 330 175 TEIL 3 DIE PHASE ZWISCHEN VERTRAGSSCHLUSS UND BAUBEGINN KAPITEL 6 DIE PHASE ZWISCHEN VERTRAGSSCHLUSS UND BAUBEGINN 1 DER VERTRAGSSCHLUSS ALS ZAESUR FUER DAS BAUSOLL 400 176 2 DIE DIFFERENZIERTE ARBEITSVORBEREITUNG NACH VERTRAGSSCHLUSS 401 176 3 DURCHFUEHRUNG DER ARBEITSKALKULATION 403 177 4 DURCHFUEHRUNG DES BAUINHALTS-SOLL-IST-VERGLEICHS 406 178 5 BEISPIELE 5.1 DIFFERENZIERTE ARBEITSVORBEREITUNG 407 179 5.2 ARBEITSKALKULATION 413 181 5.3 ANSPRUECHE GEGENUEBER DEM AUFTRAGGEBER OHNE ZUSAETZLICHE VOR- GABEN (MODIFIZIERTE PLAENE) DES AUFTRAGGEBERS? 5.3.1 KEINE ANSPRUECHE GEGENUEBER DEM AUFTRAGGEBER 419 182 5.3.2 ANSPRUECHE GEGENUEBER DEM AUFTRAGGEBER 420 182 5.4 ZUSAETZLICHE (NACH VERTRAGSSCHLUSS) EINGEGANGENE PLANUNTERLAGEN 5.4.1 KONKRETISIERUNG DER AUSSCHREIBUNGSUNTERLAGEN 5.4.1.1 KEINE ANSPRUECHE GEGENUEBER DEM AUFTRAGGEBER 421 183 5.4.1.2 ANSPRUECHE GEGENUEBER DEM AUFTRAGGEBER 422 183 5.4.2 PLAENE BZW. ANORDNUNGEN (NACH VERTRAGSSCHLUSS) MIT AUS- DRUECKLICHEN BAUINHALTSMODIFIZIERUNGEN 423 183 TEIL 4 VERGUETUNGSFOLGEN BEIM EINHEITSPREISVERTRAG BEI MENGENABWEICNUNGEN IN DER AUSFUEHRUNGSPHASE KAPITEL 7 § 2 NR. 3 VOB/B 1 DIE BEDEUTUNG DER MENGENANGABE FUER DIE KALKULATION DES AUFTRAGNEHMERS 500 185 2 ANWENDUNG DES § 2 NR. 3 VOB/B 2.1 NUR AUF EINHEITSPREISVERTRAG 502 187 2.2 MENGENABWEICHUNGEN BIS ZU 10 % IRRELEVANT 503 188 XIX INHALTSVERZEICHNIS RDN. SEITE 3 ANGEORDNETE MENGENMEHRUNGEN ODER -MINDERUNGEN 3.1 GRUNDSAETZLICH: ABWEICHUNG UM MEHR ALS 10 % WEGEN VORGEFUNDE- NER VERHAELTNISSE 505 188 3.2 ANGEORDETE MENGENMINDERUNG 510 191 3.3 ANGEORDNETE MENGENMEHRUNG 514 192 3.4 ABER: BERECHNUNG DER FAELLE ANGEORDNETER MENGENMEHRUNG (§ 2 NR. 6 VOB/B) GEMAESS BERECHNUNGSSCHEMA DES §2 NR. 3 VOB/B 517 193 4 ANWENDUNG DES § 2 NR. 3 VOB/B NUR AUF EINZELPOSITIONEN 519 194 5 DIE UEBER 10 % HINAUSGEHENDE MENGENMINDERUNG 5.1 DER KALKULATIONSAUFBAU DES AUFTRAGNEHMERS 520 195 5.2 NIEMALS HERABSETZUNG DES EINHEITSPREISES ALS FOLGE EINER MENGEN- MINDERUNG 525 200 5.3 DIE AUSWIRKUNG DER MENGENMINDERUNG AUF DIE DIREKTEN KOSTEN 526 200 5.4 DIE AUSWIRKUNG DER MENGENMINDERUNG AUF DIE BAUSTELLENGEMEIN- KOSTEN - BERECHNUNGSGRUNDLAGE 100 % ODER 90 % ? 532 203 5.5 DIE AUSWIRKUNG DER MENGENMINDERUNG AUF DIE ALLGEMEINEN GE- SCHAEFTSKOSTEN 536 206 5.6 DIE AUSWIRKUNG DER MENGENMINDERUNG AUF DAS WAGNIS 537 207 5.7 DIE AUSWIRKUNG DER MENGENMINDERUNG AUF DEN GEWINN 538 207 5.8 DIE FAST VOLLSTAENDIGE MENGENMINDERUNG SOWIE DER WEGFALL GANZER POSITIONEN 5.8.1 STOERUNG DER GESCHAEFTSGRUNDLAGE? 539 210 5.8.2 BEHANDLUNG DER NULL -MENGE 540 210 5.8.3 SONDERPHAENOMENE - AUSWIRKUNGEN AUF GEMEINKOSTEN.... 543 212 5.8.4 VERSCHULDEN BEI VERTRAGSSCHLUSS, §311 ABS.2 NR. 1 BGB, BEI MENGENMINDERUNGEN? 544 212 5.9 DIE AUSGLEICHSBERECHNUNG BEI MINDERMENGEN - GRUNDSATZ - 5.9.1 DER NORMALE AUSGLEICH 545 213 5.9.2 DER AUSGLEICH IN ANDERER WEISE - DIE BERUECKSICHTIGUNG VON NACHTRAEGEN 547 214 5.9.3 ANDERE AUSGLEICHSFAELLE 552 216 5.9.4 EINZELFRAGEN UND PRAXIS DER BERECHNUNG 554 217 6 DIE UEBER 10 % HINAUSGEHENDE MENGENMEHRUNG 6.1 KALKULATIONSAUFBAU 555 217 6.2 SOWOHL HERABSETZUNG ALS AUCH HERAUFSETZUNG BEI MENGENMEHRUNG 556 217 6.3 DIE AUSWIRKUNG DER MENGENMEHRUNG AUF DIE DIREKTEN KOSTEN... 557 218 6.4 DIE AUSWIRKUNG DER MENGENMEHRUNG AUF DIE BAUSTELLENGEMEIN- KOSTEN - BERECHNUNGSGRUNDLAGE 100 % ODER 110 %? 558 218 6.5 DIE AUSWIRKUNG DER MEHRMENGE AUF DIE ALLGEMEINEN GESCHAEFTS- KOSTEN 559 219 6.6 DIE AUSWIRKUNG DER MEHRMENGE AUF DAS WAGNIS 561 221 6.7 DIE AUSWIRKUNG DER MEHRMENGE AUF DEN GEWINN - GESAMT- BERECHNUNG 562 221 6.8 DIE AUSSERORDENTLICHE MENGENMEHRUNG 6.8.1 § 2 NR. 3 VOB/B ALS ABSCHLIESSENDE REGELUNG 563 221 6.8.2 NACHTRAEGE 564 222 XX INHALTSVERZEICHNIS RDN. SEITE 6.8.3 VERSCHULDEN BEI VERTRAGSSCHLUSS ODER § 6 NR. 6 VOB/B BEI MENGENMEHRUNG - BAUABLAUFSTOERUNGEN UND BAUZEITVER- LAENGERUNG 565 222 7 SONDERTHEMEN: ALTERNATIVPOSITIONEN, EVENTUALPOSITIONEN 7.1 ALTERNATIVPOSITIONEN (WAHLPOSITIONEN) 7.1.1 BEGRIFF 569 224 7.1.2 BEAUFTRAGUNG, UNWIRKSAMKEIT WEGEN VERGABEVERSTOSS ODER VERSTOSS GEGEN AGB-RECHT 571 225 7.1.3 DIE RICHTIGE ANGEBOTSKALKULATION 573 226 7.1.4 HAEUFUNG VON ALTERNATIVPOSITIONEN IN DER AUSSCHREIBUNG 576 227 7.1.5 ANWENDBARKEIT VON §2 NR. 3, 5, 6, 8 VOB/B, §6 NR. 6 VOB/B 577 228 7.1.6 EINBEZIEHUNG VON ALTERNATIVPOSITIONEN IN EINE AUSGLEICHS- BERECHNUNG GEMAESS § 2 NR. 3 ABS. 3 SATZ 1 VOB/B 579 229 7.2 EVENTUALPOSITIONEN (BEDARFSPOSITIONEN) 7.2.1 BEGRIFF 580 229 7.2.2 BEAUFTRAGUNG, VOB/A, AGB-RECHT 581 230 7.2.3 EVENTUALPOSITIONEN FUER KUENFTIGE BEHINDERUNGSFAELLE (EIN- HEITSPREISLISTE)? 587 233 7.2.4 DIE AUSWIRKUNG FEHLENDER VORDERSAETZE AUF DIE ERMITTLUNG DER EINZELKOSTEN 588 234 7.2.5 DIE RICHTIGE ANGEBOTSKALKULATION 589 234 7.2.6 HAEUFUNG VON EVENTUALPOSITIONEN IN DER AUSSCHREIBUNG 590 235 7.2.7 WERTUNG VON EVENTUALPOSITIONEN IN DER ANGEBOTSPRUEFUNG 591 235 7.2.8 KORREKTUR UEBERHOEHTER EVENTUALPOSITIONSPREISE ? 592 237 7.2.9 ANWENDBARKEIT VON §2 NR. 3,5,6,8 VOB/B, §6 NR. 6 VOB/B 593 237 7.2.10 EINBEZIEHUNG VON EVENTUALPOSITIONEN IN EINE AUSGLEICHS- BERECHNUNG GEMAESS § 2 NR. 3 ABS. 3 SATZ 1 VOB/B 599 239 8 BASIS UND METHODIK DER NEUBERECHNUNG BEI MENGENAENDERUNGEN GE- MAESS § 2 NR. 3 VOB/B 8.1 BASIS: ANGEBOTSKALKULATION (BINDUNG AN DEN ALTEN PREIS) - BERECHNUNGSMETHODIK - 600 240 8.2 AUSNAHMEN VON DER BINDUNG AN DEN ALTEN PREIS 8.2.1 NOTWENDIGKEIT VON AUSNAHMEN 601 241 8.2.2 AUSNAHME 1: IRRTUM DES AUFTRAGNEHMERS 602 241 8.2.3 AUSNAHME 2: AENDERUNG DER LOHN- UND MATERIALPREISE ... 603 243 8.2.4 AUSNAHME 3: UNSORGFAELTIGE PLANUNG 604 244 8.2.5 AUSNAHME 4: AUSMASS DER MEHRMENGEN SPRENGT JEDEN AEQUIVALENTEN RAHMEN 605 244 8.2.6 DIE BERUECKSICHTIGUNG VON NACHLAESSEN UND SKONTI 606 245 8.2.7 DER ALTE PREIS ALS GRUNDLAGE BEI UNTERGEORDNETEN POSITIO- NEN ODER BEI SONDERPREISEN 607 245 8.2.8 KORREKTUR VON NACHTRAGSVERGUETUNGEN WEGEN FORTFUEHRUNG UEBERHOEHTER POSITIONEN DER ANGEBOTSKALKULATION (SPE- KULATIONSPREISE)? 608 246 8.2.9 WIE WIRD EIN KALKULIERTER (SOLL-)VERLUST BERUECKSICHTIGT?... 609 246 XXI INHALTSVERZEICHNIS RDN. SEITE 8.3 DIE KONKRETE ERMITTLUNG DER ELEMENTE DES VERTRAGSPREISES ALS VOR- BEREITUNG DER BERECHNUNG DES NEUEN PREISES 8.3.1 DIE ERMITTLUNG DER BAUSTELLENGEMEINKOSTEN DER ANGE- BOTSKALKULATION 8.3.1.1 NOTWENDIGKEIT DER ERMITTLUNG DER BAUSTELLEN- GEMEINKOSTEN 611 247 8.3.1.2 BAUSTELLENGEMEINKOSTEN NICHT ALS EINZELPOSITION AUSGEWIESEN 612 248 8.3.1.3 BAUSTELLENGEMEINKOSTEN ALS EIGENE POSITION AUS- GEWIESEN 613 248 8.3.1.4 UNTERSCHIEDLICHE UMLAGEZUSCHLAGSSAETZE FUER DEK- KUNGSANTEILE IN DER KALKULATION 614 249 8.3.2 AUFGEGLIEDERTE ANGEBOTSKALKULATION IST HINTERLEGT ODER WIRD NACHTRAEGLICH VORGELEGT 615 249 8.3.3 ANGEBOTSKALKULATION LIEGT NICHT VOR 8.3.3.1 ANGEBOTSKALKULATION LIEGT NICHT VOR, JEDOCH AUF- GLIEDERUNG DER ANGEBOTSSUMME NACH UMLAGEBE- TRAEGEN ODER PROZENTSAETZEN 616 250 8.3.3.2 ANGEBOTSKALKULATION LIEGT NICHT VOR, DIE ANGE- BOTSSUMME IST UNAUFGEGLIEDERT 618 251 8.3.4 BEGRUENDUNGSPFLICHT (DARLEGUNGSLAST) FUER NEUE EINHEITS- PREISE A) ANGEBOTSKALKULATION VORHANDEN, B) NICHT VORHANDEN, C) VORHANDEN, ABER VORLAGE VERWEIGERT 619 251 8.4 DIE BERECHNUNG DES NEUEN PREISES: BEISPIELE 8.4.1 METHODISCHE EMPFEHLUNG 624 252 8.4.2 BEISPIEL EINER BERECHNUNG BEI HINTERLEGTER ANGEBOTS- KALKULATION 8.4.2.1 PRINZIPIELLER WEG 626 254 8.4.2.2 VEREINFACHTE METHODE 627 255 8.4.2.3 AUSFUEHRLICHE METHODE 629 256 8.4.3 BEISPIEL EINER BERECHNUNG BEI AUFGLIEDERUNG DER EINHEITS- PREISE 8.4.3.1 BEI ALLEINIGEM ANFALL VON MENGENAENDERUNGEN (OHNE ENTFALLENE POSITIONEN) 633 259 8.4.3.2 ENTFALLENE POSITIONEN 636 262 8.4.3.3 ERGEBNIS 637 263 8.4.4 INSGESAMT ZU BERUECKSICHTIGENDE POSITIONEN 638 263 8.4.5 PRAKTISCHE EMPFEHLUNGEN 639 264 8.5 EINZELFRAGEN ZU IN DIE AUSGLEICHSBERECHNUNG EINZUBEZIEHENDE POSTEN 8.5.1 GENERELLES 640 266 8.5.2 POSITIONEN DES VERTRAGS-LEISTUNGSVERZEICHNISSES 8.5.2.1 ENTFALLENE POSITIONEN 641 266 8.5.2.2 ALTERNATIVPOSITIONEN 642 267 8.5.2.3 EVENTUALPOSITIONEN 643 267 8.5.3 NACHTRAGSPOSITIONEN 8.5.3.1 GRUNDSAETZLICHES 644 267 8.5.3.2 ANORDNUNGEN ZU BAUINHALTSMODIFIKATIONEN .... 645 267 XXII INHALTSVERZEICHNIS RDN. SEITE 8.5.3.3 ANORDNUNGEN, DIE AUCH ZU BAUUMSTANDS- MODIFIKATIONEN FUEHREN 646 267 8.5.4 BEHINDERUNGEN 653 268 9 PRUEFPFLICHTEN DES AUFTRAGNEHMERS BEI MENGENAENDERUNGEN 9.1 PRUEFPFLICHTEN IM ANGEBOTSSTADIUM 656 269 9.2 HINWEISPFLICHT VOR AUSFUEHRUNG? 657 270 10 DER ANTRAG ALS VORAUSSETZUNG FUER DEN NEUEN PREIS 658 270 11 DIE BEHANDLUNG ABHAENGIGER PAUSCHALEN 659 270 12 BEWEISLAST 660 271 13 FAELLIGKEIT, ABSCHLAGSZAHLUNGEN, VERJAEHRUNG, WIRKUNG DER SCHLUSS- RECHNUNG 661 272 K14 DER AUSSCHLUSS DES ANSPRUCHS DES AUFTRAGNEHMERS AUS § 2 NR. 3 VOB/B DURCH ALLGEMEINE GESCHAEFTSBEDINGUNGEN DES AUFTRAGGEBERS 14.1 DER AUSSCHLUSS JEGLICHER VERGUETUNG BEI MENGENAENDERUNG 662 272 14.2 DER AUSSCHLUSS DER PREISANPASSUNGSMOEGLICHKEIT DURCH AGB 663 273 TEIL 5 VERGUETUNGSAENDERUNGEN INFOLGE GEAENDERTER ODER ZUSAETZLICHER LEISTUNGEN KAPITEL 8 ALLGEMEINE ANSPRUCHSVORAUSSETZUNGEN 1 BAUSOLL-BAUIST-ABWEICHUNG ALS ALLGEMEINE VORAUSSETZUNG FUER VER- GUETUNGSAENDERUNGEN SOWOHL BEI ANGEORDNETEN WIE BEI NICHT ANGEORD- NETEN GEAENDERTEN ODER ZUSAETZLICHEN LEISTUNGEN 700 276 2 DAS BAUSOLL BEI TECHNISCHEN SONDERVORSCHLAEGEN, NEBENANGEBOTEN UND ENTWICKLUNGSRISIKEN 701 278 3 WEITERE VORAUSSETZUNGEN: BAUSOLL-BAUIST-ABWEICHUNG AUS DEM RISIKOBEREICH DES AUFTRAGGEBERS 704 279 4 SYSTEMATIK UND ABGRENZUNG DER UNTERSCHIEDLICHEN ANSPRUCHS- GRUNDLAGEN FUER VERGUETUNGSANSPRUECHE AUS GEAENDERTER ODER ZUSAETZLI- CHER LEISTUNG 706 280 KAPITEL 9 BAUSOLL, BESCHAFFENHEITSSOLL, BAUVERFAHRENSSOLL, BAUGRUND- RISIKO , SYSTEMRISIKO - VERGUETUNGSMODIFIKATIONEN BEI BAU- GRUNDPROBLEMEN M ERSCHWERNISSE BEI BAUGRUNDRISIKEN 707 282 2 BAUGRUND 2.1 DEFINITION BAUGRUND 708 283 XXIII INHALTSVERZEICHNIS RDN. SEITE 2.2 DER VOM BESTELLER GELIEFERTE STOFF; BEISTELLUNG DES BAUGRUNDS DURCH DEN AUFTRAGGEBER 709 284 2.3 ANALOGIE ZU § 645 BGB, SCHLUSSFOLGERUNGEN FUER DIE MANGELHAFTIG- KEIT DES BAUGRUNDS 711 284 2.4 DIE MANGELFREIE/MANGELHAFTE BESCHAFFENHEIT DES BAUGRUNDS 714 288 2.5 DIE ZUTEILUNG DES BAUGRUNDRISIKOS 715 288 3 DIE ZENTRALE BEDEUTUNG DER AUSLEGUNG DES KONKRETEN VERTRAGES 719 290 4 DAS BESCHAFFENHEITSSOLL ALS TEIL DES BAUSOLLS 721 292 5 DIE DEFINITION DES BESCHAFFENHEITSSOLLS DURCH DEN VERTRAG IM EINZEL- NEN 5.1 DEFINITIONSMOEGLICHKEITEN 5.1.1 GRUNDSATZ 723 293 5.1.2 DIE BEDEUTUNG VON PRUEFPFLICHTEN DES AUFTRAGGEBERS HIN- SICHTLICH DES BAUGRUNDS FUER DAS BESCHAFFENHEITSSOLL 725 293 5.2 DIE VERTRAGLICHE DEFINITION DES BESCHAFFENHEITSSOLLS DURCH DETAIL- ANGABEN 5.2.1 GRUNDSATZ 726 294 5.2.2 VERTRAUEN AUF RICHTIGKEIT 727 294 5.2.3 VERTRAUEN AUF VOLLSTAENDIGKEIT 728 294 5.2.4 DIE BEDEUTUNG DER VOB/C 729 295 5.2.5 DIE ALLGEMEINE PRUEFPFLICHT DES BIETERS HINSICHTLICH DER BE- SCHAFFENHEITSANGABEN BEI BAUGRUNDANGABEN; BEDEUTUNG VON BAUGRUNDGUTACHTEN 732 297 5.2.6 KEINE EIGENE UNTERSUCHUNGSPFLICHT DES BIETERS (PRUEF- PFLICHT) IN BEZUG AUF DEN BAUGRUND 736 299 5.2.7 DIE PRUEF- UND HINWEISPFLICHT GEM. § 4 NR. 3 VOB/B BZW. ANALOG § 645 BGB 737 299 5.2.8 SACHGERECHTE ARBEIT DES AUFTRAGNEHMERS 738 300 5.2.9 ABSCHLIESSENDE AUSSAGE ZUM BAUGRUNDRISIKO BEI DETAIL- LIERTER BESCHAFFENHEITSANGABE SEITENS DES AUFTRAGGEBERS - IM REGELFALL NICHT ERKENNBARE BESCHAFFENHEIT 739 300 5.3 DIE VERTRAGLICHE DEFINITION DES BESCHAFFENHEITSSOLLS DURCH GLOBALANGABEN ODER BEI FEHLENDEN ANGABEN 5.3.1 GRUNDSATZ 742 301 5.3.2 PRUEFPFLICHT ODER UNTERSUCHUNGSPFLICHT DES AUFTRAGNEH- MERS - PLANUNGSPFLICHT VERTRAGLICH NICHT VEREINBART 5.3.2.1 KEINE BESONDEREN PLANUNGSPFLICHTEN 743 302 5.3.2.2 BEDEUTUNG DER O-ABSCHNITTE DER DIN-NORMEN DER VOB/C BLEIBT ERHALTEN 745 303 5.3.2.3 IM REGELFALL NICHT ERKENNBARE BESCHAFFENHEIT: BEISPIELE 746 304 5.3.3 PRUEFPFLICHT ODER UNTERSUCHUNGSPFLICHT DES AUFTRAG- NEHMERS - PLANUNGSPFLICHT VERTRAGLICH VEREINBART 5.3.3.1 PRIVATE AUFTRAGGEBER 747 305 5.3.3.2 OEFFENTLICHE AUFTRAGGEBER 752 306 5.3.4 ANWENDUNG DER GRUNDSAETZE DER ENTSCHEIDUNG WASSER- HALTUNG II AUCH AUF PRIVATE AUFTRAGGEBER? 754 307 5.3.5 SCHADENSERSATZANSPRUECHE? 757 308 XXIV INHALTSVERZEICHNIS RDN. SEITE 4 DIE ABWAELZUNG DES BAUGRUNDRISIKOS IM VERTRAG AUF DEN AUFTRAG- NEHMER 6.1 INDIVIDUELLE VEREINBARUNGEN 758 309 6.2 UEBERWAELZUNG DES BAUGRUNDRISIKOS IN AGB DES AUFTRAGGEBERS 759 309 6.3 UNWIRKSAMKEIT VON AGB-KLAUSELN AUS KARTELLRECHTLICHEN GRUENDEN 760 310 7 DAS BAUVERFAHRENSSOLL 7.1 AUFTRAGNEHMER HAT WAHLRECHT BEZUEGLICH DES BAUVERFAHRENS 761 310 7.2 ANORDNUNG DES BAUVERFAHRENS DURCH DEN AUFTRAGGEBER, SYSTEMRISIKO 763 311 8 ANSPRUCHSGRUNDLAGE BEI ERSCHWERTER LEISTUNG (BAUGRUNDFAELLE) 8.1 VERGUETUNGSANPASSUNG GEMAESS § 2 NR. 3, 5, 6, 8 VOB/B 766 313 8.2 ANSPRUECHE DES AUFTRAGNEHMERS BEI ZUTREFFENDEM BESCHAFFENHEITS- SOLL? 775 316 KAPITEL 10 VOM AUFTRAGGEBER ANGEORDNETE GEAENDERTE ZUSAETZLICHE LEISTUNGEN, § 2 NR. 5 UND § 2 NR. 6 VOB/B - GEMEINSAME VOR- AUSSETZUNGEN UND ABGRENZUNG 1 EINSEITIGES ANORDNUNGSRECHT, EINSEITIGER VERGUETUNGSANSPRUCH 1.1 GRUNDSATZ: EINSEITIGES ANORDNUNGSRECHT DES AUFTRAGGEBERS, EIN- SEITIGER VERGUETUNGSANSPRUCH DES AUFTRAGNEHMERS 776 317 1.2 ANORDNUNGSRECHT DES AUFTRAGGEBERS = KEIN VERSTOSS GEGEN AGB- RECHT 779 319 1.3 NOTWENDIGKEIT DER ABGRENZUNG ZWISCHEN §§ 1 NR. 3, 2 NR. 5 UND §§1 NR. 4, 2 NR. 6 VOB/B? 780 320 1.4 KEINE ABGRENZUNGSNOTWENDIGKEIT ZWISCHEN GEAENDERTER LEI- STUNG GEMAESS § 1 NR. 3 UND IM VERTRAG NICHT VORGESEHENER LEI- STUNG GEMAESS § 1 NR. 4 VOB/B, ABGRENZUNG NUR ZWISCHEN § 2 NR. 5 UND §2 NR. 6 VOB/B 781 323 2 DAS ANORDNUNGSRECHT DES AUFTRAGGEBERS IM EINZELNEN V2.1 MOEGLICHE ANORDNUNGEN 782 324 2.2 DAS ANORDNUNGSRECHT NACH § 1 NR. 3 VOB/B 2.2.1 GEGENSTAND DES ANORDNUNGSRECHTS DES § 1 NR. 3 VOB/B . . 783 325 2.2.2 DIE GRENZEN DES BAUINHALTLICBEN AENDERUNGSRECHTS GEMAESS § 1 NR. 3 VOB/B 789 330 - 2.3 DAS VERLANGEN ZUSAETZLICHER LEISTUNGEN GEMAESS § 1 NR. 4 VOB/B 2.3.1 DIE DREI UNTERSCHIEDLICHEN KATEGORIEN DES §1 NR. 4 VOB/B 793 332 2.3.2 DIE ZUSAETZLICHE LEISTUNG UND DIE ANDERE LEISTUNG ... 794 333 2.3.3 NEUE, SELBSTAENDIGE LEISTUNG (ANSCHLUSSAUFTRAEGE ) 796 334 3 § 2 NR. 5 UND NR. 6 VOB/B 3.1 DIE SONSTIGEN ANORDNUNGEN DES AUFTRAGGEBERS GEMAESS §2 NR. 5 VOB/B, AENDERUNGEN DER BAUUMSTAENDE 798 336 XXV INHALTSVERZEICHNIS RDN. SEITE 3.2 DIE (VOM AUFTRAGGEBER ANGEORDNETE) AENDERUNG DES BAUINHALTS: § 2 NR. 5 VOB/B ODER § 2 NR. 6 VOB/B - ABGRENZUNG ZWISCHEN INHALTLICH GEAENDERTEN UND INHALTLICH ZUSAETZLICHEN LEISTUNGEN 3.2.1 REGELN - DEFINITION DER GEAENDERTEN UND DER ZUSAETZLI- CHEN LEISTUNG 803 342 3.2.2 REGEL A - DIE BAUINHALTSDEFINITION AENDERT SICH QUALITATIV NICHT - KEIN § 2 NR. 5 VOB/B 3.2.2.1 ANGEORDNETE MENGENMEHRUNG 805 343 3.2.2.2 MEHRLEISTUNG DERSELBEN ART ? 808 345 3.2.2.3 EINZELFAELLE 809 345 3.2.2.4 WIEDERHOLUNG DER ALTEN LEISTUNG 821 350 3.2.2.5 ANGEORDNETER WEGFALL DER ALTEN LEISTUNG 822 351 3.2.2.6 ZULAESSIGE KONKRETISIERUNG DER PLANUNG IST KEINE AENDERUNG; AUSWAHLSCHULDVERHAELTNISSE, MISCH- POSITIONEN 823 351 3.2.3 REGEL B - DIE LEISTUNG IST VOELLIG NEUARTIG - DANN KEIN § 2 NR. 5, SONDERN § 2 NR. 6 VOB/B 3.2.3.1 BISHER IM VERTRAG AUCH NICHT IN ANDERER MENGE VORGESEHENE LEISTUNG 824 351 3.2.3.2 NEUE LEISTUNG ANSTELLE EINER IM VERTRAG VORHAN- DENEN, VOELLIG ANDERSARTIGEN LEISTUNG 826 352 3.2.4 REGEL C - NEUE LEISTUNG NOCH IM ZUSAMMENHANG MIT BEAUFTRAGTER LEISTUNG, ABER KEIN SINNVOLLER ANSATZPUNKT FUER NEUE PREISERMITTLUNG - DANN NICHT § 2 NR. 5 VOB/B, SONDERN § 2 NR. 6 VOB/B 3.2.4.1 DIE LEISTUNG ANSTATT 827 354 3.2.4.2 STELLUNGNAHMEN DER LITERATUR ZUR ABGRENZUNG ZWISCHEN AENDERUNG UND ZUSAETZLICHER LEI- STUNG 830 355 3.2.4.3 RICHTIGES ABGRENZUNGSKRITERIUM: UNMITTELBARE ANALYTISCHE ABLEITBARKEIT DES NEUEN PREISES AUS BEZUGSPOSITIONEN DES VERTRAGS-LV (NACH- TRAGSKALKULATION IM WEGE ANALOGER KOSTENFORT- SCHREIBUNG DER DIREKTEN KOSTEN - ANHALTSPUNKT PRODUKTIONSVERFAHREN) 831 356 3.2.4.4 WANN IST DER NEUE PREIS IM EINZELFALL ANALY- TISCH NOCH ABLEITBAR (= GEAENDERTE LEISTUNG), WANN IST ER NICHT MEHR ABLEITBAR (= ZUSAETZLICHE LEISTUNG)? 841 358 4 ANORDNUNG ODER FORDERUNG DER NEUEN LEISTUNG DURCH DEN AUFTRAG- GEBER ALS TATBESTANDSMERKMAL DES § 2 NR. 5 UND DES § 2 NR. 6 VOB/B 4.1 ANORDNEN (§ 2 NR. 5 VOB/B) = FORDERN (§2 NR. 6 VOB/B)? 844 361 4.2 DIE BEFOLGUNG HEISCHENDE AUFFORDERUNG ALS AUSUEBUNG EINES GESALTUNGSRECHTS; DIE ANORDNUNG UNTER LEUGNUNG DER BAUSOLL- BAUIST-ABWEICHUNG 846 363 4.3 DER BLOSSE HINWEIS AN DEN AUFTRAGNEHMER AUF DAS BAUSOLL; UEBER- FLUESSIGE ANORDNUNGEN DES AUFTRAGGEBERS 848 363 4.4 ANORDNUNG GEAENDERTER ODER ZUSAETZLICHER LEISTUNGEN DURCH WAHL BEI WAHLPOSITIONEN (= ALTERNATIVPOSITIONEN) ODER AUSWAHLPOSITIO- NEN (AUFTRAGGEBER) - (SONDERFARBEN ); AUSWAHLRECHT DES AUF- TRAGNEHMERS 849 364 XXVI INHALTSVERZEICHNIS RDN. SEITE 4.5 ANORDNUNG ABWEICHEND VON DER DURCHSCHNITTSVERTEILUNG BEI MISCHPOSITIONEN? 860 368 4.6 DIE AUSDRUECKLICHE, KONKLUDENTE ODER STILLSCHWEIGENDE ANORDNUNG DES AUFTRAGGEBERS 4.6.1 DAS AUSDRUECKLICHE LEISTUNGSVERLANGEN 861 369 4.6.2 DAS KONKLUDENTE LEISTUNGSVERLANGEN - ANORDNUNGEN DURCH DIE AUSFUEHRUNGSPLANUNG 4.6.2.1 ALLGEMEINE UEBERLEGUNGEN 862 370 4.6.2.2 KONKRETISIERUNGEN DER ENTWURFSPLANUNG DURCH DIE AUSFUEHRUNGSPLANUNG KEINE BAUSOLL-BAUIST- ABWEICHUNG 863 370 4.6.2.3 VERZOEGERUNG DER KONKRETISIERUNG 870 373 4.6.2.4 FREIGABEN DES AUFTRAGGEBERS 871 373 4.6.3 DAS STILLSCHWEIGENDE LEISTUNGSVERLANGEN 4.6.3.1 DEFINITIONEN 872 373 4.6.3.2 STILLSCHWEIGENDE ANORDNUNG AUFGRUND DER VOR- GEFUNDENEN VERHAELTNISSE ? 875 375 4.6.3.3 ANORDNUNGEN DURCH DRITTE? 880 377 4.6.3.4 ANORDNUNGEN AUF ZUSAETZLICHE LEISTUNGEN SCHON AUS DEM INHALT DES VERTRAGES WEGEN NOTWENDIG- KEIT DER LEISTUNG? (BGH SCHAEFER/FINNERN Z 2.310 BL. 40; BGH KONSOLTRAGGERUESTE , NZBAU 2003,324) 882 378 4.6.3.5 ANKUENDIGUNGSPFLICHT WEGEN KONKLUDENTER ODER STILLSCHWEIGENDER ANORDNUNGEN? 886 380 4.6.4 FORMVORSCHRIFT FUER DIE ANORDNUNG DES AUFTRAGGEBERS? ... 887 381 4.6.5 UNTERLASSENE ANORDNUNG DES AUFTRAGGEBERS ALS LEISTUNGS- VERLANGEN? 888 381 4.7 ANORDNUNG WIRKSAM - ANFECHTBARKEIT, VERTRETUNGSMACHT? 4.7.1 ANFECHTBARE ANORDNUNGEN 4.7.1.1 VERTRETUNGSMACHT 892 383 4.7.1.2 GESETZLICHE VERTRETUNGSMACHT 4.7.1.2.1 PRIVATE AUFTRAGGEBER 893 384 4.7.1.2.2 OEFFENTLICHE AUFTRAGGEBER 894 384 4.7.1.3 DIE RECHTSGESCHAEFTLICHE VERTRETUNGSMACHT 4.7.1.3.1 DIE VOLLMACHT DES AUFTRAGGEBERS AN EIGENE MITARBEITER 900 385 4.7.1.3.2 DIE VOLLMACHT DES ARCHITEKTEN (AN- SCHEINSVOLLMACHT, DULDUNGSVOLL- MACHT) 902 386 4.7.1.3.3 DIE VOLLMACHT DES BAUCONTROLLERS UND DES PROJEKTSTEUERERS 905 387 4.7.1.3.4 ANSPRUECHE DES AUFTRAGNEHMERS BEI ANORDNUNG TROTZ FEHLENDER VOLL- MACHT? 907 387 5 DAS ANKUENDIGUNGSERFORDERNIS FUER DEN VERGUETUNGSANSPRUCH AUS § 2 NR. 6 VOB/B 5.1 DIE MINDERMEINUNG: KEIN ANSPRUCHSVERLUST BEI FEHLENDER ANKUEN- DIGUNG 909 388 XXVII INHALTSVERZEICHNIS RDN. SEITE 5.2 DIE HERRSCHENDE MEINUNG: ANSPRUCHSVERLUST BEI FEHLENDER ANKUEN- DIGUNG 5.2.1 BEDEUTUNG DES WORTES JEDOCH 910 389 5.2.2 ANKUENDIGUNGSERFORDERNIS ALS ANSPRUCHSVORAUSSETZUNG - ABWEICHUNG VON DER GESETZLICHEN REGEL 912 389 5.3 ANKUENDIGUNGSERFORDERNIS ALS ANSPRUCHSVORAUSSETZUNG SACH- UND SYSTEMWIDRIG 914 391 5.4 SCHLUSSFOLGERUNG: UNWIRKSAMKEIT NACH § 307 BGB 915 391 5.5 DIE ABWEICHENDE BGH-RECHTSPRECHUNG: WIRKSAMKEIT DES ANKUEN- DIGUNGSERFORDERNISSES MIT GRAVIERENDEN EINSCHRAENKUNGEN 916 391 5.6 VIER EINZELAUSNAHMEN, WENN GUELTIGKEIT DES ANKUENDIGUNGSERFOR- DERNISSES BEJAHT 921 393 5.7 ANKUENDIGUNGSERFORDERNIS TROTZ ANERKENNTNIS DEM GRUNDE NACH? . 927 395 5.8 VERTRAGSKLAUSELN ZUR EINFUEHRUNG EINES ANKUENDIGUNGSERFORDERNIS- SES AUCH FUER § 2 NR. 5 VOB/B IN AGB? 928 396 5.9 ANKUENDIGUNG DER VERGUETUNGSPFLICHT, NICHT ANKUENDIGUNG DER VER- GUETUNGSHOEHE 931 397 5.10 ADRESSAT DER ANKUENDIGUNG 932 397 5.11 SCHLUSSFOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN FUER DIE PRAXIS 933 397 5.12 SCHLUSSERGEBNIS: DIFFERENZIERUNG ZWISCHEN § 2 NR. 5 UND § 2 NR. 6 NICHT ENTBEHRLICH 936 398 5.13 VORSCHLAG FUER EINE AENDERUNG DER VOB/B ODER DES BGB 937 399 DIE VEREINBARUNG DER NEUEN VERGUETUNG VOR AUSFUEHRUNG DER ARBEI- TEN - SCHRIFTFORMKLAUSELN ALS VERGUETUNGSVORAUSSETZUNG? - ANGREIF- BARKEIT EINER NACHTRAGSVEREINBARUNG 6.1 NEUE VERGUETUNGSVEREINBARUNG VOR AUSFUEHRUNG ALS ANSPRUCHSVOR- AUSSETZUNG? 939 399 6.2 REGELUNGSUMFANG DER NEUEN VERGUETUNGSVEREINBARUNG - AUSSCHLUSS VON VERGESSENEN INHALTLICHEN ODER ZEITABHAENGIGEN FOLGEKOSTEN ?. 941 401 6.3 ANGREIFBARKEIT EINER NACHTRAGSVEREINBARUNG 945 402 SCHRIFTFORMERFORDERNISSE 7.1 GESETZLICHE SCHRIFTFORM 947 404 7.2 VEREINBARTE (GEWILLKUERTE) SCHRIFTFORM FUER ANORDNUNGEN DES AUF- TRAGGEBERS, KOSTENANKUENDIGUNGEN (ANGEBOT ) DES AUFTRAGNEH- MERS, NACHTRAGSAUFTRAEGE DES AUFTRAGGEBERS (SCHRIFTFORMKLAUSELN IN AGB) 7.2.1 DIE VIER FORMALEN STUFEN DES ANSPRUCHES AUF MEHRVER- GUETUNG GEMAESS VOB/B 948 404 7.2.2 STUFE 1: SCHRIFTFORM NUR FUER ANORDNUNGENDES AG 950 406 7.2.3 STUFE 2: SCHRIFTFORM FUER MEHRKOSTENANKUENDIGUNG DES AUF- TRAGNEHMERS; VERSCHAERFUNG: VORLAGE EINES SCHRIFTLICHEN ANGEBOTS DURCH DEN AN 952 407 7.2.4 STUFE 3: EINSEITIGER VERGUETUNGSANSPRUCH DES AUFTRAGNEH- MERS NACH AUSFUEHRUNGSANORDNUNG DES AUFTRAGGEBERS .... 957 410 7.2.5 STUFE 4: SCHRIFTFORM FUER NACHTRAGSVEREINBARUNGEN INSGE- SAMT, INSBESONDERE FUER NACHTRAGSAUFTRAG 958 410 7.2.6 SONDERFALL: SCHRIFTFORMKLAUSEL FUER NACHTRAGSVEREINBARUN- GEN OHNE VORANGEGANGENE ANORDNUNG DES AUFTRAGGEBERS 967 415 XXVIII INHALTSVERZEICHNIS RDN. SEITE 7.3 VERGUETUNG TROTZ FEHLENDER SCHRIFTFORM BEI MUENDLICHER ANORDNUNG ODER BEAUFTRAGUNG DURCH DEN AUFTRAGGEBER ODER SEINEN GESETZLI- CHEN VERTRETER 968 416 7.4 VERGUETUNG TROTZ FEHLENDER SCHRIFTFORM BEI MUENDLICHER BEAUFTRA- GUNG DURCH BEVOLLMAECHTIGTE DES AUFTRAGGEBERS? 971 417 8 KUENDIGUNGSRECHT UND/ODER LEISTUNGSVERWEIGERUNGSRECHT BEI FEHLEN- DER ODER VERWEIGERTER VERGUETUNGSVEREINBARUNG; ANSPRUCH AUF SICHER- HEITSLEISTUNG GEMAESS § 648A BGB 8.1 FEHLENDE, ABER NOTWENDIGE ANORDNUNGEN DES AUFTRAGGEBERS 972 418 8.2 KUENDIGUNGSRECHTE, LEISTUNGSVERWEIGERUNGSRECHTE BEI FEHLENDER EINIGUNG UEBER DEN PREIS BEI GEAENDERTEN ODER ZUSAETZLICHEN LEISTUN- GEN VOR AUSFUEHRUNG - RECHTSLAGE BEI § 2 NR. 5 UND § 2 NR. 6 VOB/B 973 419 8.3 KONSEQUENZ: KEINE PFLICHT DES AUFTRAGNEHMERS, OHNE VERGUETUNGS- EINIGUNG MODIFIZIERTE LEISTUNGEN AUSZUFUEHREN; WECHSELSEITIGES KUENDIGUNGSRECHT JE NACH PFLICHTVERLETZUNG 975 420 8.4 VORAUSSETZUNGEN DES LEISTUNGSVERWEIGERUNGSRECHTS 986 423 8.5 VORAUSSETZUNGEN EINES KUENDIGUNGSRECHTS DER PARTEIEN BEI VERWEI- GERTER EINIGUNG UEBER DIE VERGUETUNG MODIFIZIERTER LEISTUNGEN 988 424 8.6 FEHLENDE AUFTRAGGEBERSEITIGE SCHRIFTFORM 991 424 8.7 ANSPRUCH AUF SICHERHEITSLEISTUNG GEMAESS § 648 A BGB 992 425 9 DER ANTRAG ALS VORAUSSETZUNG DES VERGUETUNGSANSPRUCHS 993 426 10 PRAXISEMPFEHLUNGEN - VERHALTEN BEI KONKLUDENTER ODER UNKLARER ANORDNUNG, BEI FEHLENDER PREISEINIGUNG 10.1 KONKLUDENTE ODER UNKLARE ANORDNUNGEN 994 427 10.2 ANKUENDIGUNGSPFLICHTEN 995 427 10.3 FEHLENDE VERGUETUNGSEINIGUNG 996 427 10.4 EXKURS: UNKLARES (ODER STRITTIGES) BAUSOLL 997 428 10.5 PRAXISGERECHTES AUFTRAGGEBERVERHALTEN 998 429 11 DIE PRAXIS DER OEFFENTLICHEN HAND BEI NACHTRAGSABWICKLUNGEN 999 430 12 BASIS UND METHODIK DER NEUBERECHNUNG DER VERGUETUNG FUER GEAEN- DERTE ODER FUER ZUSAETZLICHE LEISTUNGEN 12.1 BASIS = ANGEBOTSKALKULATION BZW. AUFTRAGSKALKULATION BERECHUNGSMETHODIK ALLGEMEIN, DABEI ERSATZ ALLER MEHRKOSTEN 12.1.1 METHODIK 1000 431 12.1.2 SPEZIELL: GEAENDERTE LEISTUNGEN 1001 433 12.1.3 SPEZIELL: ZUSAETZLICHE LEISTUNGEN 1009 437 12.2 INSBESONDERE: ABWEICHUNG VON DER ANKNUEPFUNG AN DEN ALTEN PREIS ALS BASIS DER NEUBERECHNUNG VON NACHTRAEGEN? 12.2.1 GRUNDSATZ - KEINE NEUBERECHNUNG NACH MARKTPREISEN ODER STUNDENLOHN 1012 439 12.2.2 VORAUSKALKULATION? UNTERSCHIED VERGUETUNGSBERECHNUNG, SCHADENSERSATZBERECHNUNG 1015 439 XXIX INHALTSVERZEICHNIS RDN. SEITE 12.2.3 SONDERFALL: BERECHNUNG DER VERGUETUNG GEAENDERTER ODER ZU- SAETZLICHER NACHUNTERNEHMERLEISTUNGEN AUF BASIS DER ANGE- BOTSKALKULATION? 12.2.3.1 GRUNDSATZ 1016 440 12.2.3.2 DIE DREI (THEORETISCHEN) VARIANTEN 12.2.3.2.1 VARIANTE 1 MIT UNTERVARIANTEN 1017 441 12.2.3.2.2 VARIANTE 2 1023 443 12.2.3.2.3 VARIANTE 3 1024 444 12.2.3.3 BEISPIELE FUER DIE PLAUSIBLE ERMITTLUNG VON NACH- UNTERNEHMERKOSTEN 11.2.3.3.1 NACHUNTERNEHMERPREISE LIEGEN VOR BZW. SIND IN DER KALKULATION ANGE- SETZT (VARIANTEN 1 UND 2, RDN. 1017- 1023) 1026 445 11.2.3.3.2 NACHUNTERNEHMERLEISTUNG IST ALS EI- GENLEISTUNG KALKULIERT (VARIANTE 3)... 1029 447 12.2.4 AUSNAHMEN VON DER BINDUNG AN DEN ALTEN PREIS 12.2.4.1 VIER AUSNAHMETATBESTAENDE 1030 447 12.2.4.2 AUSNAHME 1: IRRTUM DES AUFTRAGNEHMERS 1031 447 12.2.4.3 AUSNAHME 2: AENDERUNG DER LOHN- UND MATERIAL- PREISE 1034 449 12.2.4.4 AUSNAHME 3: UNSORGFAELTIGE PLANUNG 1039 452 12.2.4.5 AUSNAHME 4: AUSMASS DER MEHRLEISTUNGEN SPRENGT JEDEN AEQUIVALENTEN RAHMEN 1041 454 12.2.5 BINDUNG AN NACHLAESSE UND SKONTI? 1042 455 12.2.6 BINDUNG AUCH BEI UNTERGEORDNETEN POSITIONEN ODER BEI SONDERPREISEN ? 1048 458 12.2.7 AUSNAHME: KORREKTUR VON NACHTRAGSVERGUETUNGEN WEGEN ANKNUEPFUNG AN UEBERHOEHTE POSITIONEN DER ANGEBOTSKAL- KULATION (SPEKULATIONSPREISE)? 12.2.7.1 HERABSETZUNG VON NACHTRAGSVERGUETUNGEN NACH TREU UND GLAUBEN WEGEN UEBERHOEHTER POSITIO- NEN DER ANGEBOTSKALKULATION? 1049 459 12.2.7.2 HERABSETZUNG VON NACHTRAGSVERGUETUNGEN (FUER ZUSAETZLICHE LEISTUNGEN) DURCH OEFFENTLICHEN AUF- TRAGGEBER INFOLGE VON PREISRECHT? 1050 460 12.3 DIE FESTSTELLUNG DES VERTRAGSPREISNIVEAUS ALS VORBEREITUNG DER BE- RECHNUNG DES PREISES DER MODIFIZIERTEN LEISTUNG 12.3.1 DIE ERMITTLUNG DER DIREKTEN KOSTEN 12.3.1.1 GRUNDSATZ UND METHODE 1051 461 12.3.1.2 DETERMINISTISCHE KOSTENFORTSCHREIBUNG INNER- HALB VON IN DER ANGEBOTSKALKULATION ANGESPRO- CHENEN ERMITTLUNGSSYSTEMEN 1052 463 12.3.1.3 ERFORDERLICHENFALLS: FESTLEGUNG VON ERMITTLUNGS- SYSTEMEN 1054 463 12.3.1.4 KOSTENERMITTLUNG UNTER HERANZIEHUNG DER AN- GEBOTSKALKULATION ALS GANZES - FORTSCHREIBUNG VON KALKULATIONSPOSITIONEN 1055 465 12.3.2 ANGEBOTSKALKULATION IST HINTERLEGT ODER WIRD VORGELEGT ... 1057 466 XXX INHALTSVERZEICHNIS RDN. SEITE 12.3.3 UNGEGLIEDERTE ANGEBOTSKALKULATION IST HINTERLEGT ODER WIRD VORGELEGT 12.3.3.1 GRUNDSAETZLICHES, SONDERPROBLEM MISCHPOSITION 1058 466 12.3.3.2 AUFGLIEDERUNG IST IN DER ARBEITSKALKULATION ERFOLGT 1062 468 12.3.3.3 AUFGLIEDERUNG IN EP-ANTEILE VORHANDEN (Z.B. EFB-PREIS 2) 1064 470 12.3.3.4 AUFGLIEDERUNG LEDIGLICH DURCH AUSWEIS VON UM- LAGEBETRAEGEN BZW. -PROZENTSAETZEN 1067 471 12.3.4 ANGEBOTSKALKULATION UND EP-AUFGLIEDERUNG NICHT VOR- HANDEN - VERTRAGSNIVEAUFESTSTELLUNG 1068 471 12.4 DIE BERECHNUNG DER NEUEN VERGUETUNG (NACHTRAGSKALKULATION) 12.4.1 PRINZIP 1: (ANALOGE) FORTSCHREIBUNG DER ANGEBOTSKALKULA- TION 12.4.1.1 IDEALFALL: ANGEBOTSKALKULATION MIT ERKENNBAREM ERMITTLUNGSSYSTEM 1074 743 12.4.1.2 STANDARDFALL: KOSTENFORTSCHREIBUNG AUF DER BASIS EINES ERMITTLUNGSSYSTEMS 1078 475 12.4.1.3 SCHAETZUNGEN, INSBESONDERE ZUR VEREINFACHUNG DER BERECHNUNG BEI ZUSAETZLICHEN LEISTUNGEN .... 1081 476 12.4.2 PRINZIP 2: UEBERNAHME DER ZUSCHLAEGE AUS DER ANGEBOTSKAL- KULATION 12.4.2.1 STANDARDFALL 1083 473 12.4.2.2 ZUSCHLAEGE NICHT AUS DER ANGEBOTSKALKULATION ERSICHTLICH 1084 478 12.4.2.3 BEAUFSCHLAGUNG ZUSAETZLICHER BAUSTELLENGEMEIN- KOSTEN? 1085 478 12.4.3 PRINZIP 3: BERUECKSICHTIGUNG DER KOSTEN ENTFALLENDER LEI- STUNGSELEMENTE, AUCH DER NICHT ABBAUBAREN KOSTEN 1086 479 12.4.4 PRINZIP 4: BERUECKSICHTIGUNG DER AUSWIRKUNGEN DER MODI- FIZIERTEN LEISTUNGEN AUF DIE KOSTEN ANDERER LEISTUNGEN... 1088 479 12.4.5 PRINZIP 5: BERUECKSICHTIGUNG ALLER AUSWIRKUNGEN MODIFI- ZIERTER LEISTUNGEN AUF BAUUMSTAENDE UND BAUSTELLEN- GEMEINKOSTEN 12.4.5.1 PERSONALLEERKOSTEN (INTENSITAETSABFALL) 1089 480 12.4.5.2 ABHILFEMASSNAHMEN UND MOEGLICHE FOLGEN 1090 480 12.4.5.3 SEKUNDAERVERZOEGERUNG 1095 481 12.4.5.4 KEINE ANWENDUNG VON §6 NR. 6 VOB/B AUF SEKUNDAERVERZOEGERUNGEN/FOLGEKOSTEN 1097 482 12.4.5.5 BAUINHALTSBEDINGT MODIFIZIERTER SOLLABLAUF 1098 484 12.4.5.6 GEAENDERTE BAUSTELLENGEMEINKOSTEN ALS DIREKTE KOSTEN DER BAUINHALTSMODIFIKATION 1099 485 12.4.6 PRINZIPIELLE GLEICHARTIGKEIT DER NACHTRAGSBERECHNUNG BEI GEAENDERTEN UND BEI ZUSAETZLICHEN LEISTUNGEN 1103 486 12.4.7 PROBLEMFALL: ZUSAETZLICHE LEISTUNGEN OHNE (WEITERGEHEN- DEN) KOSTENBEZUG ZU BEAUFTRAGTEN VERTRAGSLEISTUNGEN .... 1105 487 12.4.8 EXTERNE UND/ODER INTERNE KOSTEN DER NACHTRAGSVORBEREI- TUNG UND -ERSTELLUNG ZU ERSETZEN? 1108 488 12.5 SONDERFAELLE BEI DER NACHTRAGSKALKULATION 12.5.1 BAUUMSTANDSAENDERUNGEN INFOLGE SONSTIGER ANORDNUNGEN DES AUFTRAGGEBERS , § 2 NR. 5 VOB/B 1111 490 XXXI INHALTSVERZEICHNIS RDN. SEITE 12 5 2 VERGUETUNG VON BAUINHALTSMODIFIKATIONEN BEI SONDERVOR- SCHLAGEN * 1H3 492 12.6 BEGRUENDUNGSPFLICHT (DARLEGUNGSLAST) DES AUFTRAGNEHMERS FUER DIE VERGUETUNG DER MODIFIZIERTEN LEISTUNG: ANGEBOTSKALKULATION VOR- HANDEN - NICHT VORHANDEN - VORHANDEN, ABER VORLAGE VERWEIGERT 1114 492 12.7 EINBEZIEHUNG VON NACHTRAEGEN IN DAS DOKUMENTATIONSSYSTEM DES AUFTRAGNEHMERS 12.7.1 ZWEI WEGE DER NACHTRAGSABRECHNUNG 1117 493 12.7.2 NACHTRAEGE UND ARBEITSKALKULATION 1121 494 12.7.3 DECKUNGSANTEILE; AUSGLEICHSBERECHNUNG 1122 495 13 VERURSACHUNG 13.1 DIE MODIFIKATION DES BAUINHALTS ALS URSACHE VON MEHRKOSTEN .... 1123 495 13.2 EXKURS: DIE FESTSTELLUNG EINER BAUINHALTSMODIFIKATION UND DER NACHWEIS DEM GRUNDE NACH DURCH DEN AUFTRAGNEHMER IN DER PRA- XIS 1126 497 14 DARLEGUNGSLAST, BEWEISFUEHRUNG, BEWEISLAST 14.1 GRUNDSAETZLICHES 1127 500 14.2 DAS BAUTAGEBUCH ALS BEWEISMITTEL 1128 501 14.3 DIE KONKRETE ERSTELLUNG DER NACHTRAGSKALKULATION 1129 501 14.4 PLAUSIBLE NACHWEISE, SCHAETZUNGSMOEGLICHKEITEN 1130 502 14.5 PLAUSIBLER NACHWEIS FUER BAUINHALTSMODIFIKATIONEN BEI GEDUL- DETEN SONDERVORSCHLAEGEN (NEBENANGEBOTE) 1131 503 15 FAELLIGKEIT, ABSCHLAGSZAHLUNGEN, VERJAEHRUNG, WIRKUNG DER SCHLUSS- RECHNUNG 1 132 503 16 DER AUSSCHLUSS DES ANSPRUCHS DES AUFTRAGNEHMERS AUS § 2 NR. 5 ODER § 2 NR. 6 VOB/B DURCH ALLGEMEINE GESCHAEFTSBEDINGUNGEN DES AUFTRAGGEBERS 1133 504 17 BEISPIELE: NACHTRAGSKALKULATION FUER MODIFIZIERTE LEISTUNGEN 17.1 VORBEMERKUNG 1135 504 17.2 EINZELNACHWEIS 17.2.1 NACHWEIS DEM GRUNDE NACH 1136 504 17.2.2 NACHWEIS DER HOEHE NACH 1136 504 17.2.2.1 UNMITTELBARE AUSWIRKUNGEN 1138 506 17.2.2.2 MITTELBARE AUSWIRKUNGEN DER MODIFIZIERTEN LEI- STUNG 1142 508 17.3 TERMINFOLGEN 1144 508 17.4 NACHTRAGSSTELLUNG 1146 511 17.5 SCHLUSSBEMERKUNG 1148 511 KAPITEL 11 ANSPRUECHE AUF ZUSAETZLICHE VERGUETUNG GEMAESS § 2 NR. 9 VOB/B 1 DAS VERLANGEN NACH ZEICHNUNGEN, BERECHNUNGEN ODER ANDEREN UNTERLAGEN 1149 513 2 PFLICHT DES AUFTRAGNEHMERS ZUR ERSTELLUNG DER UNTERLAGEN? 1153 514 XXXII INHALTSVERZEICHNIS RDN. SEITE 3 DIE HOEHE DER VERGUETUNG 1158 516 4 BEWEISLAST 1159 516 5 AGB-KLAUSELN 1160 517 KAPITEL 12 EINVERSTAENDLICH GEAENDERTE ODER ZUSAETZLICHE LEISTUNGEN 1161 518 KAPITEL 13 NICHT ANGEORDNETE GEAENDERTE ODER ZUSAETZLICHE LEISTUNGEN 1 LEISTUNGEN OHNE AUFTRAG ODER UNTER EIGENMAECHTIGER ABWEICHUNG VOM VERTRAG, § 2 NR. 8 ABS. 1 VOB/B 1162 519 2 DAS NACHTRAEGLICHE ANERKENNTNIS, § 2 NR. 8 ABS. 2 SATZ 1 VOB/B 1167 520 3 DIE NOTWENDIGE, DEM MUTMASSLICHEN WILLEN DES AUFTRAGGEBERS ENT- SPRECHENDE LEISTUNG, § 2 NR. 8 ABS. 2 SATZ 2 VOB/B 3.1 DIE NOTWENDIGE LEISTUNG 1171 521 3.2 DER MUTMASSLICHE WILLE DES AUFTRAGGEBERS 1173 523 3.3 ANZEIGEPFLICHT 1175 523 4 DIE GESCHAEFTSFUEHRUNG OHNE AUFTRAG, § 2 NR. 8 ABS. 3 VOB/B 1180 525 5 DIE HOEHE DER VERGUETUNG BEI § 2 NR. 8 ABS. 2 UND ABS. 3 VOB/B, SICHERUNGSANSPRUCH GEMAESS § 648 A BGB 1181 526 6 BEWEISLAST 1182 527 7 FAELLIGKEIT, ABSCHLAGSZAHLUNGEN, VERJAEHRUNG, SCHLUSSRECHNUNG 1183 528 8 ANSPRUECHE AUS UNGERECHTFERTIGTER BEREICHERUNG, FALLS § 2 NR. 8 VOB/B KEINEN VERGUETUNGSANSPRUCH BEGRUENDET? 1184 528 KAPITEL 14 SONDERFALL: ANSPRUECHE AUF ZUSAETZLICHE VERGUETUNG NACH § 4 NR. 1 ABS. 4 SATZ 2 VOB/B 1 ANORDNUNG DES AUFTRAGGEBERS BETREFFEND DIE MODALITAETEN DER LEISTUNG 1187 530 2 MEHRKOSTEN 1189 531 KAPITEL 15 VERGUETUNGSAENDERUNG BEI VERRINGERTEN ODER ENTFALLENEN LEISTUNGEN 1 SELBSTUEBERNAHME (§ 2 NR. 4 VOB/B), ANGEORDNETER LEISTUNGSENTFALL (KUENDIGUNG ODER TEILKUENDIGUNG, § 8 VOB/B) 1190 532 2 EINVERSTAENDLICH ENTFALLENE ODER VERRINGERTE LEISTUNGEN 1193 540 XXXIII INHALTSVERZEICHNIS RDN. SEITE 3 ENTFALLENDE LEISTUNGEN OHNE ANORDNUNG (= KUENDIGUNG) DES AUF- TRAGGEBERS 3.1 STANDARDFALL: § 2 NR. 3 ABS. 3 VOB/B 1194 540 3.2 ERLEICHTERUNGEN - INSBESONDERE BEIM BAUGRUNDRISISKO 1195 540 KAPITEL 16 BEARBEITUNGSSCHEMA FUER ANSPRUECHE AUS MODIFIZIERTEN LEISTUNGEN - CHECKLISTE - 1 ANGEORDNETE GEAENDERTE ODER ZUSAETZLICHE LEISTUNGEN 1196 541 2 NICHT ANGEORDNETE GEAENDERTE ODER ZUSAETZLICHE LEISTUNGEN 1197 541 3 ANGEORDNETE ENTFALLENE LEISTUNGEN (= KUENDIGUNG DES AUFTRAGGEBERS GEMAESS § 8 NR. 1, § 2 NR. 4 VOB/B) 1198 543 4 NICHT ANGEORDNETE ENTFALLENE LEISTUNGEN 1199 543 TEIL 6 BEHINDERUNGEN UND UNTERBRECHUNG - ZEITFOLGEN, SCHADENSERSATZ, ENTSCHAEDIGUNG KAPITEL 17 BEHINDERUNG 1 REGELUNGSUMFANG DES § 6 VOB/B - DEFINITION DER BEHINDERUNG 1.1 UEBERSICHT 1200 544 1.2 ALLGEMEINE DEFINITION DER BEHINDERUNG IM SINNE VON § 6 VOB/B 1202 546 1.3 NICHT VON § 6 VOB/B ERFASSTE SACHVERHALTE: ENDGUELTIGE MITWIR- KUNGSVERWEIGERUNG, UNVERMOEGEN, UNMOEGLICHKEIT 1210 549 2 ANZEIGE ODER OFFENKUNDIGKEIT DER BEHINDERUNG ALS VORAUSSETZUNG 2.1 ANZEIGEPFLICHT, RECHTSFOLGEN UNTERLASSENER ANZEIGE ODER FEHLENDER OFFENKUNDIGKEIT 1215 551 2.2 DIE ANZEIGE - RECHTZEITIGKEIT, FORM, ADRESSAT, INHALT 1217 553 2.3 OFFENKUNDIGKEIT 2.3.1 GRUNDSAETZLICHE REGELUNG 1221 554 2.3.2 OFFENKUNDIGKEIT VON BAUZEITVERLAENGERUNGEN WEGEN ANGE- ORDNETER BAUINHALTLICH GEAENDERTER ODER ZUSAETZLICHER LEISTUNGEN? 1224 555 2.3.3 OFFENKUNDIGKEIT VON BAUZEITVERLAENGERUNG WEGEN ANGE- ORDNETER GEAENDERTER BAUUMSTAENDE (BAUZEIT?) - VERSCHIE- BUNG DES BAUBEGINNS 1228 559 2.3.4 OFFENKUNDIGKEIT VON BAUZEITVERLAENGERUNGEN INFOLGE VER- SPAETET VORGELEGTER PLAENE? 1230 559 2.3.5 KENNTNIS DES BAULEITENDEN ARCHITEKTEN UND/ODER DES PROJEKTSTEUERERS 1234 560 2.3.6 DIE BEDEUTUNG DER BAUTAGESBERICHTE FUER ANZEIGE UND OFFENKUNDIGKEIT 1235 561 2.3.7 PRAXISEMPFEHLUNG 1241 565 2.3.8 VERBOT DER BERUFUNG AUF OFFENKUNDIGKEIT IN ALLGEMEINEN GESCHAEFTSBEDINGUNGEN 1242 565 XXXIV INHALTSVERZEICHNIS RDN. SEITE 3 DER BEHINDERUNGSTATBESTAND GEMAESS § 6 NR. 2 VOB/B - FOLGE: FRIST- VERLAENGERUNG 3.1 VORBEMERKUNG: AUTOMATISCHE FRISTVERLAENGERUNG 1243 566 3.2 STREIK, AUSSPERRUNG - § 6 NR. 2 ABS. 1 LIT B VOB/B 1244 566 3.3 HOEHERE GEWALT, UNABWENDBARE UMSTAENDE, §6 NR.2 ABS. 1 LITE VOB/B 1245 567 3.4 UMSTAENDE AUS DEM RISIKOBEREICH DES AUFTRAGGEBERS, §6 NR. 2 ABS. 1 LITAVOB/B 1249 568 3.5 FOLGE: FRISTVERLAENGERUNG - BERECHNUNG 3.5.1 MITVERURSACHUNG, EIGENE LEISTUNGSBEREITSCHAFT DES AUF- TRAGNEHMERS (ZEITLICHE RELEVANZ) 1252 570 3.5.2 BEGINNTERMIN FUER FRISTVERLAENGERUNG 1253 570 3.5.3 AUSWIRKUNGEN DER BEHINDERUNGEN AUF DEN ZEITLICHEN (BIS- HERIGEN) SOLL-ABLAUF (= DAUER DES BEHINDERUNGSZEIT- RAUMS); § 6 NR. 3 VOB/B 1254 570 3.5.4 VERMUTUNG FUER DIE RICHTIGKEIT DES AUFTRAGNEHMERSEITIGEN TERMINPLANS - UNBEHINDERTE PHASEN ODER ABSCHNITTE ALS KONTROLLE 1266 583 3.5.5 ZEITLICHE ZUSCHLAEGE (WIEDERAUFNAHME DER ARBEIT, UNGUEN- STIGE WITTERUNG) - ZEITLICHE ABSCHLAEGE - NACHRICHT UEBER BEHINDERUNGSENDE 1267 584 3.5.6 DER BEHINDERUNGSBEDINGT MODIFIZIERTE SOLL-ABLAUF - AB- STRAKTE FRISTVERLAENGERUNGSBERECHNUNG? 1268 585 3.5.7 GEGENUEBERSTELLUNG VON IST-ABLAUF UND BEHINDERUNGSMO- DIFIZIERTEM SOLL-ABLAUF 1269 585 3.6 AUSWIRKUNGEN AUF DIE AUSFUEHRUNGSFRISTEN DES AUFTRAGNEHMERS - VERZUG, VERTRAGSSTRAFE? 1270 586 4 DER BEHINDERUNGSTATBESTAND GEMAESS § 6 NR. 6 VOB/B - FOLGE: SCHADENSERSATZ 4.1 TATBESTANDSMERKMALE DES § 6 NR. 6 VOB/B 1271 587 4.2 UNTERSCHEIDUNG ZWISCHEN OBLIEGENHEIT, NEBENPFLICHT UND HAUPT- PFLICHT DES GLAEUBIGERS VON PRAKTISCHER BEDEUTUNG? 1278 590 4.3 HAUPTPFLICHTEN DES AUFTRAGGEBERS 4.3.1 ZAHLUNG 1283 593 4.3.2 ABNAHMEN 1284 594 4.3.3 EIGENE MITWIRKUNG DES AUFTRAGGEBERS ALS ERSTELLUNGSHAND- LUNG 4.3.3.1 BAUSEITIGE LEISTUNGEN 1285 594 4.3.3.2 OLG CELLE: BEHELFSBRUECKE 1286 594 4.3.3.3 VERTRAGLICH FEST VEREINBARTE PLANBEISTELLFRISTEN... 1287 595 4.4 NEBENPFLICHTEN DES AUFTRAGGEBERS (MITWIRKUNGSPFLICHTEN) 4.4.1 DIE ALLGEMEINE BAUVERTRAGLICHE MITWIRKUNGSPFLICHT 1288 596 4.4.2 DIE MITWIRKUNGSPFLICHTEN GEMAESS VOB/B 1289 596 4.4.2.1 BEREITSTELLUNGSPFLICHT 1290 597 4.4.2.2 ABSTECKEN DER HAUPTACHSEN 1292 597 4.4.2.3 AUSFUEHRUNGSUNTERLAGEN (PLANUNGSPFLICHT) 1293 597 4.4.2.4 KOORDINATION 1296 599 4.4.2.5 GENEHMIGUNGEN 1297 599 4.4.2.6 ZURVERFUEGUNGSTELLUNG 1298 600 4.4.2.7 SONSTIGE MITWIRKUNGSPFLICHTEN 1299 600 XXXV INHALTSVERZEICHNIS RDN. SEITE 4.4.3 DIE MITWIRKUNGSPFLICHTEN GEMAESS DEM SPEZIELLEN VERTRAG 1300 600 4.5 DER ZEITPUNKT DER MITWIRKUNGSPFLICHT (= MITWIRKUNG NICHT RECHT- ZEITIG?) 4.5.1 MITWIRKUNG MANGELHAFT ERFUELLT ODER MITWIRKUNG NICHT RECHTZEITIG ERFUELLT 1302 600 4.5.2 DIE BEDEUTUNG DER ZEITVORGABE 1303 601 4.5.3 VEREINBARTE MITWIRKUNGSTERMINE DES AUFTRAGGEBERS (PLAN- LIEFERFRISTEN) - VEREINBARTE PLANLIEFERFRISTEN, ABRUFFRISTEN . 1304 601 4.5.4 MITWIRKUNGSTERMINE DES AUFTRAGGEBERS NICHT GEREGELT.... 1305 602 4.5.4.1 DIE ERMITTLUNG DES ZEITLICHEN AUSGANGSPUNKTS FUER DIE FRISTENFESTSTELLUNG 4.5.4.1.1 VEREINBARTE BAUFRISTEN 1306 603 4.5.4.1.2 FEHLENDE BAUFRISTEN 1311 605 4.5.4.2 DIE VORLAUFZEIT (PLANLIEFERFRISTEN OHNE VERTRAG- LICHE VEREINBARUNG) 1314 606 4.5.5 FEHLENDE VEREINBARUNG FUER BAUBEGINN 1319 608 4.6 BEHINDERUNG DURCH UNTERLASSUNG UND/ODER DURCH HANDLUNG 4.6.1 BEHINDERUNG DURCH UNTERLASSUNG 1321 608 4.6.2 BEHINDERUNG DURCH HANDLUNG 1322 609 5 RECHTSWIDRIGKEIT 5.1 RECHTSWIDRIGKEIT ALS VORAUSSETZUNG FUER SCHADENSERSATZANSPRUECHE (UND ENTSCHAEDIGUNGSANSPRUCH ), NICHT FUER ANSPRUCH AUF BAUZEIT- VERLAENGERUNG 1323 609 5.2 DAS ERLAUBTE TUN - § 6 NR. 6 VOB/B UND BEHINDERUNGEN DURCH INHALTLICH GEAENDERTE ODER ZUSAETZLICHE LEISTUNGEN ODER DURCH ZWIN- GEND NOTWENDIGE AENDERUNG DER BAUUMSTAENDE 5.2.1 KEIN SCHADENSERSATZ AUS § 6 NR. 6 VOB/B BEI ANGEORDNE- TEN BAUINHALTSMODIFIKATIONEN, § 2 NR. 5, NR. 6 VOB/B... 1324 610 5.2.2 VERGESSENE FOLGEKOSTEN BEI VERGUETUNGSVEREINBARUNG 1331 614 5.3 DAS NICHT ERLAUBTE TUN - § 6 NR. 6 VOB/B - UND BEHINDERUNGEN DURCH AUSSCHLIESSLICH DIE BAUUMSTAENDE (BAUZEIT) BETREFFENDE AN- ORDNUNGEN 5.3.1 NORMALFALL 1332 614 5.3.2 SONDERFALL: DIE VERTRAGLICH ERLAUBTE BAUZEITVERSCHIEBUNG 1336 616 5.4 KONKURRENZEN 1338 617 6 ABLAUF EINER KALENDERFRIST ODER MAHNUNG HINSICHTLICH VERSPAETETER MITWIRKUNG DES AUFTRAGGEBERS IM RAHMEN VON § 6 NR. 6 VOB/B ER- FORDERLICH? 6.1 MITWIRKUNG ALS HAUPTPFLICHT (SCHULDNERVERZUG DES AUFTRAG- GEBERS) 1339 617 6.2 VERZOEGERTE ODER VERSPAETETE MITWIRKUNG ALS NEBENPFLICHT 1343 619 7 VERSCHULDEN DES AUFTRAGGEBERS (§6 NR. 6 VOB/B), HAFTUNG OHNE VERSCHULDEN (§642 BGB) 7.1 SCHULDFORM - VORSATZ, FAHRLAESSIGKEIT, § 276 BGB 1344 619 7.2 BEISPIELE: VERSCHULDEN ZU BEJAHEN? 1346 620 7.3 MITVERSCHULDEN, MITVERURSACHUNG (KOSTENRELEVANZ UND ZEITRELE- VANZ) 1354 622 XXXVI INHALTSVERZEICHNIS RDN. SEITE 7.4 LEISTUNGSBEREITSCHAFT DES AUFTRAGNEHMERS ERFORDERLICH, DOPPELUR- SACHE (KOSTENRELEVANZ UND ZEITRELEVANZ) 1355 623 7.5 BEWEISLAST FUER VERSCHULDEN 1359 626 7.6 DIE HAFTUNG DES AUFTRAGGEBERS FUER SEINE ERFUELLUNGSGEHILFEN - INS- BESONDERE BEHINDERUNG DES AUFTRAGNEHMERS DURCH VERSPAETETE ODER MANGELHAFTE VORUNTERNEHMERLEISTUNGEN 7.6.1 DEFINITION DES ERFUELLUNGSGEHILFEN 1360 627 7.6.2 EINSATZ VON ERFUELLUNGSGEHILFEN BEI MITWIRKUNG ALS HAUPT- PFLICHT DES AUFTRAGGEBERS 1361 627 7.6.3 EINSATZ VON ERFUELLUNGSGEHILFEN BEI MITWIRKUNG ALS NE- BENPFLICHT (ODER OBLIEGENHEIT?) DES AUFTRAGGEBERS 7.6.3.1 NEBENPFLICHT, OBLIEGENHEIT, REINES EIGENINTER- ESSE DES AUFTRAGGEBERS? 1362 628 7.6.3.2 PLANUNGSPFLICHT DES AUFTRAGGEBERS UND ERFUEL- LUNGSGEHILFEN 1363 629 7.6.3.3 KOORDINIERUNGSPFLICHT DES AUFTRAGGEBERS UND ERFUELLUNGSGEHILFEN 1364 629 7.6.3.4 PFLICHT DES AUFTRAGGEBERS ZUR OBJEKTUEBERWA- CHUNG (BAUAUFSICHT) UND ERFUELLUNGSGEHILFEN? ... 1365 630 7.6.3.5 BEREITSTELLUNGSPFLICHT DES AUFTRAGGEBERS UND ER- FUELLUNGSGEHILFEN - BGH VORUNTERNEHMER I BAUR 1985, 561, BGH VORUNTERNEHMER II NZBAU 2000, 187 - 7.6.3.5.1 PROBLEMSTELLUNG 1366 631 7.6.3.5.2 SACHVERHALT UND GRUENDE DER ENT- SCHEIDUNG BGH VORUNTERNEHMER BAUR 1985, 561 1367 632 7.6.3.5.3 KRITIK AN DER ENTSCHEIDUNG VORUN- TERNEHMER I 1368 633 7.6.3.5.4 LOESUNGSVERSUCHE SCHADENSLIQUIDA- TION IM DRITTINTERESSE, § 642 BGB, KORBION, ANORDNUNG GEMAESS § 2 NR. 5 VOB/B? 1383 641 7.6.3.5.5 MOEGLICHE PARALLELLOESUNG: ANALOGIE ZU § 645 BGB, AUSLAGENERSATZ 1388 643 7.6.3.5.6 BGH VORUNTERNEHMER II NZBAU 2000, 187 = BAUR 2000, 722 - AN- WENDBARKEIT VON § 642 BGB 1393 646 7.6.3.5.7 VORSCHLAG FUER EINE AENDERUNG DER VOB/B 1397 649 8 HAFTUNG DES AUFTRAGGEBERS OHNE VERSCHULDEN AUSSERHALB VON §642 BGB 1398 650 9 § 6 NR. 6 VOB/B ALS SPEZIALNORM FUER SCHADENSERSATZANSPRUECHE DES AUFTRAGNEHMERS AUS BEHINDERUNG - KONKURRENZEN 9.1 §6 NR. 6 VOB/B ALS SPEZIALNORM FUER BEHINDERUNGS-SCHADENSERSATZ 1399 651 9.2 AUSSCHLUSS DES §642 BGB? 1400 652 9.3 VERGUETUNGS -ANSPRUECHE BEI BEHINDERUNG? 9.3.1 §2 NR. 5 VOB/B 1401 653 9.3.2 §2 NR. 8 VOB/B 1402 653 XXXVII INHALTSVERZEICHNIS RDN. SEITE 9.3.3 VERGUETUNGSANSPRUECHE AUS ERGAENZENDER VERTRAGSAUS- LEGUNG ? 1404 654 9.4 VERMISCHUNG VON VERGUETUNGSANSPRUECHEN UND SCHADENSERSATZ- ANSPRUECHEN IN DER PRAXIS - FORMULIERUNGSVORSCHLAG FUER §6 NR. 6 VOB/B 1411 657 10 URSACHE - BEGRIFFSBESTIMMUNG, ERFASSUNG 10.1 RECHTLICHE DEFINITION DER URSACHE 1414 658 10.2 BAUBETRIEBLICHE PROBLEME BEI DER VERURSACHUNGSERFASSUNG 1418 661 11 BEHINDERUNGSFOLGE: SCHADEN UND SCHADENSERSATZ 11.1 SCHADENSDEFINITION (DIFFERENZTHEORIE) UND SCHADENSUMFANG (LOHNERHOEHUNGEN, MATERIALPREISERHOEHUNGEN) 1419 662 11.2 TYPISCHE AUSWIRKUNGEN INFOLGE VON BEHINDERUNG 11.2.1 TYPISCHE FOLGE: VERLANGSAMTER BAUABLAUF 11.2.1.1 ALLGEMEINE FOLGEN (Z. B. INTENSITAETSABFAELLE) 1421 663 11.2.1.2 AUSWIRKUNG AUF DIREKTE KOSTEN DER TEILLEISTUN- GEN (EINZELKOSTEN DER TEILLEISTUNGEN) 1422 663 11.2.1.3 AUSWIRKUNG AUF BAUSTELLENGEMEINKOSTEN 1423 665 11.2.1.4 AUSWIRKUNG AUF DIE DECKUNG DER ALLGEMEINEN GESCHAEFTSKOSTEN 1426 665 11.2.1.5 AUSWIRKUNG AUF WAGNIS 1436 673 11.2.1.6 AUSWIRKUNG AUF GEWINN 1437 674 11.2.2 TYPISCHE FOLGE: BAUSTILLSTAND 11.2.2.1 ALLGEMEINE FOLGEN 1438 674 11.2.2.2 AUSWIRKUNG AUF DIREKTE KOSTEN DER TEILLEISTUN- GEN (EINZELKOSTEN DER TEILLEISTUNGEN) 1439 674 11.2.2.3 AUSWIRKUNGEN AUF BAUSTELLENGEMEINKOSTEN SO- WIE AUF ALLGEMEINE GESCHAEFTSKOSTEN 1444 675 11.2.2.4 AUSWIRKUNG AUF WAGNIS SOWIE GEWINN 1445 675 11.2.3 TYPISCHE FOLGE: BAUZEITVERLAENGERUNG 11.2.3.1 ALLGEMEINE FOLGEN 1446 676 11.2.3.2 AUSWIRKUNG AUF DIREKTE KOSTEN DER TEILLEISTUN- GEN (EINZELKOSTEN DER TEILLEISTUNGEN) 1447 676 11.2.3.3 AUSWIRKUNG AUF BAUSTELLENGEMEINKOSTEN 1448 677 11.2.3.4 AUSWIRKUNG AUF ALLGEMEINE GESCHAEFTSKOSTEN ... 1449 677 11.2.3.5 AUSWIRKUNG AUF WAGNIS, GEWINN 1450 677 11.2.4 SPEZIELLE FOLGEN: (EXTERNE KOSTEN, INTERNE KOSTEN EINES BEHINDERUNGSNACHTRAGS ) 11.2.4.1 EXTERNE SONDERKOSTEN (U.A. SACHVERSTAENDIGEN- KOSTEN) 1451 677 11.2.4.2 INTERNE SONDERKOSTEN 1452 678 11.2.4.3 VERGUETUNGSAUSGLEICH BEI AKKORD (LEISTUNGSLOHN) 1454 679 11.3 MASSNAHMEN ZUR SCHADENSMINDERUNG 11.3.1 § 6 NR. 3 VOB/B = ANPASSUNGSPFLICHT; KEINE PFLICHT ZUR BESCHLEUNIGUNG 1455 680 11.3.2 BESCHLEUNIGUNGSMASSNAHMEN - RECHT DES AUFTRAG- NEHMERS? 1462 683 11.3.3 KORREKTUR FEHLERHAFTER PLAENE DURCH DEN AUFTRAGNEHMER? 1475 687 11.4. NACHTRAEGLICHER SCHADENSWEGFALL ? 11.4.1 EINMAL ENTSTANDENER SCHADEN BLEIBT SCHADEN 1476 688 XXXVIII INHALTSVERZEICHNIS RDN. SEITE 11.4.2 AUFTRAGGEBERSEITIGE MITWIRKUNGSPFLICHT UND VEREINBARTE SCHLECHTWETTERTAGE 1479 689 11.4.3 BEGRENZTE TEILVERZOEGERUNG (AUFHOLUNG VON STILLSTANDS- KOSTEN?) 1482 690 11.4.4 DER SCHNELLE AUFTRAGNEHMER - ABLAUFPLANUNG DES AUF- TRAGNEHMERS SCHNELLER ALS TERMINPLANUNG DES AUFTRAG- GEBERS (VERSTECKTE ZEITRESERVE) 1483 691 11.5 ANRECHNUNG VON EINSPARUNGEN? 1490 692 11.6 DER AUSSCHLUSS DES ENTGANGENEN GEWINNS 11.6.1 VEREINBARKEIT DER REGELUNG DES §6 NR. 6 VOB/B MIT AGB-RECHT? 1491 693 11.6.2 KALKULATORISCHE ZINSEN ALS ENTGANGENER GEWINN? 1493 695 11.6.3 GROBE FAHRLAESSIGKEIT 1496 695 11.7 MEHRWERTSTEUER 1497 696 12 ABSTRAKTE SCHADENSBERECHNUNG, KONKRETE SCHADENSBERECHNUNG 12.1 UNTERSCHIEDLICHE AUSGANGSBASIS FUER MEHRVERGUETUNGSANSPRUECHE BEI NACHTRAEGEN GEMAESS § 2 VOB/B UND FUER BEHINDERUNGSSCHADENS- ERSATZANSPRUECHE GEMAESS § 6 NR. 6 VOB/B 1498 696 12.2 VEREINBARTE SCHADENSBERECHNUNG DURCH EINHEITSPREISLISTE ? 1500 697 12.3 ABSTRAKTE SCHADENSBERECHNUNG ZULAESSIG? 12.3.1 AEQUIVALENZKOSTEN-METHODE 1501 698 12.3.2 DIE ABLEHNENDE RECHTSPRECHUNG DES BGH 1509 701 12.4 SONDERFALL: ABSTRAKTE SCHADENSBERECHNUNG BEI GEBRAUCHSGUETERN (GERAETESTILLSTAND, VERLAENGERTE GERAETEVORHALTUNG) ZULAESSIG 12.4.1 UNTERSCHIEDLICHE ANSATZPUNKTE 1515 703 12.4.2 DIE ABHAENGIGKEIT DES SCHADENS VON GERAETEART UND -EINSATZ (LEISTUNGSGERAET, BEREITSTELLUNGSGERAET) 1525 707 12.4.3 WEITERE EINFLUESSE AUF DIE SCHADENSBERECHNUNG 1533 709 12.4.4 VORSCHLAG FUER DIE PRAXIS DER SCHADENSBERECHNUNG 12.4.4.1 AUSGANGSBASIS 1537 709 12.4.4.2 ALTERNATIVE 1: GERAETEKOSTEN AUS KALKULATION ENT- NEHMBAR 1537 710 12.4.4.3 ALTERNATIVE 2: GERAETEKOSTEN AUS KALKULATION NICHT ENTNEHMBAR 1547 713 12.4.4.4 ANWENDUNG AUF FALLBEISPIELE 1550 714 12.4.4.5 PRAXISEMPFEHLUNG 1551 715 12.5 KONKRETE SCHADENSBERECHNUNG 12.5.1 GRUNDSATZ 1552 715 12.5.2 BASIS: HYPOTHETISCHER AUFWAND DES AUFTRAGNEHMERS OHNE BEHINDERUNG 1553 12.5.3 WEG 1: ERMITTLUNG DES HYPOTHETISCHEN AUFWANDES OHNE BEHINDERUNG DURCH FORTSCHREIBUNG DES AUFWANDES AUS UNBEHINDERTER ARBEITSDURCHFUEHRUNG 12.5.3.1 METHODISCHER ANSATZ UEBER UNBEHINDERTE GLEICHE ODER ENTSPRECHENDE (TEIL-)BAUINHALTE 12.5.3.1.1 VERGLEICH GLEICHER ODER ENTSPRECHEN- DER BAUINHALTE 1554 716 12.5.3.1.2 ERMITTLUNG DES RELEVANTEN, IN DER UN- BEHINDERTEN GLEICHARTIGEN PHASE ENT- STANDENEN LOHNAUFWANDS 1558 718 XXXIX INHALTSVERZEICHNIS RDN. SEITE 12.5.3.1.3 AUFWAND FUER GERAETE 1564 722 12.5.3.1.4 SONSTIGE AUFWENDUNGEN 1565 722 12.5.3.2 METHODISCHER ANSATZ UEBER UNGLEICHE ABSCHNITTE, ABER GLEICHARTIGE ARBEITSVORGAENGE 1566 722 12.5.3.3 METHODISCHER ANSATZ UEBER UNTERSCHIEDLICHE, ABER ARTVERWANDTE ARBEITSVORGAENGE 1568 723 12.5.3.4 METHODISCHER ANSATZ, WENN ES BISLANG KEINE UN- BEHINDERTEN ABSCHNITTE ODER PHASEN GEGEBEN HAT 1570 724 12.5.3.5 PLAUSIBEL GROESSERE IST-AUFWANDSWERTE GEGENUEBER SOLL-AUFWANDSWERTEN INFOLGE VON ARBEITSAUSFUEH- RUNG DURCH AUSHILFSKRAEFTE (AUSWEICHARBEITEN) 1572 725 12.5.4 WEG 2: ERMITTLUNG DES HYPOTHETISCHEN AUFWANDES OHNE BEHINDERUNG DURCH RUECKGRIFF AUF DIE ARBEITSKALKULATION 12.5.4.1 AUSGANGSBASIS: RENTABILITAETSVERMUTUNG (RICHTIG- KEITSVERMUTUNG) DER ARBEITSKALKULATION 1573 725 12.5.4.2 WIDERLEGUNG DURCH AUFTRAGGEBER: ARBEITSKALKU- LATION ZU NIEDRIG? 1577 727 12.5.4.3 WIDERLEGUNG DURCH AUFTRAGNEHMER: ARBEITSKAL- KULATION ZU HOCH - ANFECHTUNG ERFORDERLICH? ... 1584 729 12.5.5 KONKRETE SCHADENSERMITTLUNG - FESTSTELLUNG DES IST-AUF- WANDS BEI BEHINDERUNGEN 12.5.5.1 METHODIK 1586 730 12.5.5.2 DOKUMENTATIONSMOEGLICHKEITEN DES IST-AUFWANDS IM BEHINDERTEN ABSCHNITT 1587 730 12.5.5.3 ERFASSUNG DES IST-AUFWANDS IM EINZELNEN 1589 731 12.5.5.4 SONDERFALL: BEHINDERUNGSBEDINGT TRETEN ZUSAETZLI- CHE ARBEITSVORGAENGE AUF 1592 731 12.5.6 SCHADEN: DIFFERENZ VON REALISTISCHEM SOLL-AUFWAND UND (BEHINDERUNGSBEDINGTEM) IST-AUFWAND; MOEGLICHKEITEN DES URSACHEN- UND SCHADENSNACHWEISES; MITTEL DER DOKU- MENTATION 12.5.6.1 GEGENUEBERSTELLUNG VON SOLL- UND IST-AUFWAND - GRUNDSATZ 1593 732 12.5.6.2 STUNDEN-SOLL-IST-VERGLEICH BZW. AUFWANDSWER- TE-SOLL-IST-VERGLEICH 1599 734 12.5.6.3 KOSTEN-SOLL-IST-VERGLEICH 1600 735 12.5.6.4 ZUSAMMENWIRKEN VON PLAUSIBILITAETSDARLEGUNGEN 1601 735 12.5.6.5 BEISPIEL EINER BERECHNUNG 1609 740 12.6 DARLEGUNGEN ZUR HAFTUNGSBEGRUENDENDEN UND ZUR HAFTUNGSAUSFUEL- LENDEN KAUSALITAET; ZULAESSIGE SCHAETZUNGEN ZUM SCHADENSEINTRITT UND ZUR SCHADENSHOEHE 12.6.1 DIE UNTERSCHIEDLICHEN DARLEGUNGS- UND BEWEISANFORDE- RUNGEN FUER DIE HAFTUNGSBEGRUENDENDE UND DIE HAFTUNGSAUS- FUELLENDE KAUSALITAET 12.6.1.1 HAFTUNGSBEGRUENDENDE KAUSALITAET 1612 742 12.6.1.2 HAFTUNGSAUSFUELLENDE KAUSALITAET 1614 743 12.6.2 DIE SCHAETZUNGSGRUNDLAGEN BEI HAFTUNGSAUSFUELLENDER KAU- SALITAET: BEWEIS GREIFBARER ANHALTSPUNKTE 1616 744 12.6.3 DIE BEDEUTUNG DER DOKUMENTATION 1618 745 12.6.4 SCHAETZUNG UNTER EINBEZIEHUNG VON VERMUTUNGEN 1619 745 XL INHALTSVERZEICHNIS RDN. SEITE 12.6.5 NICHT AUSREICHENDE SCHAETZUNGSGRUNDLAGEN 1620 746 12.6.6 DIE BEDEUTUNG EINES PRIVATGUTACHTENS 1621 746 12.6.7 PRUEF- UND HINWEISPFLICHTEN DES GERICHTS 1622 747 12.6.8 ZUSAMMENFASSUNG 1623 747 12.6.9 VERWEIGERTE VORLAGE EINER VORHANDENEN KALKULATION 1627 747 12.6.10 CHECKLISTE 1628 748 12.6.11 SPEZIELLE SCHAETZUNGSKRITERIEN 12.6.11.1 ERFAHRUNGSWERTE UEBER MINDERLEISTUNG BEI AR- BEITSDURCHFUEHRUNG IM WINTER 1629 748 12.6.11.2 ERFAHRUNGSWERTE UEBER DIE MEHRKOSTEN BEI EIN- ARBEITUNG 1631 748 12.6.11.3 ERFAHRUNGSWERTE UEBER INTENSITAETSABFAELLE BEI GE- STOERTEM ARBEITSFLUSS 1632 749 12.6.11.4 ERFAHRUNGSWERTE UEBER MINDERLEISTUNG BEI UEBER- STUNDENARBEIT 1634 751 12.7 EINVERSTAENDLICH: SCHADENSBERECHNUNG DURCH VORAUSKALKULATION... 1637 753 13 UNSERE EMPFEHLUNG: VERTRAGLICHER ZWANG ZUR MONATLICHEN ERMITT- LUNG (UND ABRECHNUNG) DER BEHINDERUNGSBEDINGTEN TERMIN- UND SCHADENSAUSWIRKUNGEN 1639 754 14 DARLEGUNGSLAST UND BEWEISLAST - RECHTLICH NOTWENDIGER VORTRAG, CHECKLISTE - 1642 757 15 ABSCHLAGSZAHLUNGEN, FAELLIGKEIT, VERJAEHRUNG DER ANSPRUECHE AUS § 6 NR. 6 VOB/B 1644 759 16 DER AUSSCHLUSS DER ANSPRUECHE DES AUFTRAGNEHMERS AUF SCHADENS- ERSATZ GEMAESS § 6 NR. 6 VOB/B DURCH ALLGEMEINE GESCHAEFTSBEDINGUN- GEN DES AUFTRAGGEBERS 1645 759 KAPITEL 18 §642 BGB 1 GRUNDSATZREGELUNG 1648 761 2 EINZELHEITEN 1650 763 3 ABSCHLAGSZAHLUNGEN, FAELLIGKEIT, VERJAEHRUNG, BEWEISLAST, AGB 1652 765 KAPITEL 19 RECHTE DER VERTRAGSPARTEIEN BEI UNTERBRECHUNG 1 GRUNDSATZ 1653 766 2 ABRECHNUNG GEMAESS § 6 NR. 5 VOB/B 1654 766 3 DAS KUENDIGUNGSRECHT NACH § 6 NR. 7 VOB/B 1655 767 4 AUSNAHMEN 1658 768 XLI INHALTSVERZEICHNIS RDN. SEITE KAPITEL 20 EXKURS: TERMINPLAENE - BALKENPLAENE - NETZPLAENE 1 DIE DARSTELLBARKEIT VON BAUPRODUKTIONSPROZESSEN 1661 770 2 DIE AUSWAHL GEEIGNETER SOLLDATEN 1662 770 3 NETZPLAENE UND BEHINDERUNGSAUSWIRKUNGEN 1664 772 KAPITEL 21 BEISPIELE 1 SACHVERHALT DER BEHINDERUNG 1673 781 2 DOKUMENTATION DER BEHINDERUNG 2.1 SOLI-IST-ERFASSUNG DER AUFTRAGGEBERSEITIGEN MITWIRKUNGEN 1674 781 2.2 DOKUMENTATION DER BEHINDERUNGSAUSWIRKUNGEN 1675 783 3 EINWENDUNGEN DES AUFTRAGGEBERS 1677 784 4 DOKUMENTATION 1680 784 5 NACHWEIS DER BEHINDERUNGSFOLGEN 5.1 CHECK MOEGLICHER BEHINDERUNGSFOLGEN 1682 785 5.2 EINSPARUNGEN 1687 786 5.3 VERURSACHUNGSNACHWEIS 1690 788 6 REGELUNG DER BEHINDERUNGSFOLGEN 6.1 FRISTVERLAENGERUNG 1696 790 6.2 SCHADENSERSATZ 6.2.1 GRUNDSAETZLICHES 1697 791 6.2.2 NACHWEIS AUF DER BASIS VON IST-KOSTEN 1699 792 6.2.3 SCHAETZUNGEN 1700 793 6.2.4 SCHADENSBEWERTUNG AUF DER BASIS DER KOSTENBESTANDTEILE VON VERTRAGSPREISEN 1702 793 6.2.5 SCHADENSBEWERTUNG AUF DER BASIS VON VERTRAGSPREISEN .... 1703 794 6.2.6 AUFTRAGGEBERSEITIGE EINWENDUNGEN 6.3 ENTSCHAEDIGUNG NACH § 642 BGB 6.3.1 GRUNDSAETZLICHES 1705 794 6.3.2 DIE ENTSCHAEDIGUNGSERMITTLUNG IM EINZELNEN 6.3.2.1 FORTSCHREIBUNG DER KALKULATION 1706 795 6.3.2.2 ENTSCHAEDIGUNG AUF DER BASIS VON VERTRAGSPREISEN 1710 795 6.3.2.3 ENTSCHAEDIGUNGSERMITTLUNG AUF DER BASIS VON IST- KOSTEN 1711 796 7 EXKURS: ABRECHNUNG GEMAESS § 6 NR. 5 VOB/B 7.1 SACHVERHALT 1712 796 7.2 LEISTUNGSSTANDFESTSTELLUNG 1713 796 7.3 ERMITTLUNG DER VERGUETUNG DER ABRECHENBAREN LEISTUNG 1714 796 7.4 ERMITTLUNG DER SCHON ANGEFALLENEN KOSTEN VON NOCH NICHT AUSGE- FUEHRTEN TEILLEISTUNGEN 1715 799 7.5 ZUSAMMENSTELLUNG DER ABRECHNUNG NACH § 6 NR. 5 VOB/B 1716 800 XLII INHALTSVERZEICHNIS RDN. SEITE PROJEKT-ANHANG 801 UEBERSICHT UEBER DIE AENDERUNGEN DER RANDNUMMERN 927 STICHWORTVERZEICHNIS 929 XLIII
any_adam_object	1
author	Kapellmann, Klaus Dieter 1942- Schiffers, Karl-Heinz 1941-
author_GND	(DE-588)112590187 (DE-588)123320879
author_facet	Kapellmann, Klaus Dieter 1942- Schiffers, Karl-Heinz 1941-
author_role	aut aut
author_sort	Kapellmann, Klaus Dieter 1942-
author_variant	k d k kd kdk k h s khs
building	Verbundindex
bvnumber	BV021618307
classification_rvk	PD 4768
ctrlnum	(OCoLC)162376556 (DE-599)BVBBV021618307
discipline	Rechtswissenschaft
edition	5., völlig neu bearb. und erw. Aufl.
format	Book
fullrecord	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>01623nam a2200313 cc4500</leader><controlfield tag="001">BV021618307</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20201222 </controlfield><controlfield tag="007">t\|</controlfield><controlfield tag="008">060614s2006 xx d\|\|\| \|\|\|\| 00\|\|\| ger d</controlfield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">3804151620</subfield><subfield code="9">3-8041-5162-0</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)162376556</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BVBBV021618307</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rakwb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-12</subfield><subfield code="a">DE-92</subfield><subfield code="a">DE-1028</subfield><subfield code="a">DE-Aug4</subfield><subfield code="a">DE-634</subfield><subfield code="a">DE-858</subfield><subfield code="a">DE-188</subfield><subfield code="a">DE-2070s</subfield><subfield code="a">DE-91</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">PD 4768</subfield><subfield code="0">(DE-625)135247:251</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Kapellmann, Klaus Dieter</subfield><subfield code="d">1942-</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="0">(DE-588)112590187</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Vergütung, Nachträge und Behinderungsfolgen beim Bauvertrag</subfield><subfield code="b">rechtliche und baubetriebliche Darstellung der geschuldeten Leistung und Vergütung sowie der Ansprüche des Auftragnehmers aus unklarer Ausschreibung, Mengenänderung, geänderter oder zusätzlicher Leistung und aus Behinderung gemäß VOB/B und BGB</subfield><subfield code="n">1</subfield><subfield code="p">Einheitspreisvertrag</subfield><subfield code="c">von Klaus D. Kapellmann und Karl-Heinz Schiffers</subfield></datafield><datafield tag="250" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">5., völlig neu bearb. und erw. Aufl.</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Düsseldorf</subfield><subfield code="b">Werner</subfield><subfield code="c">2006</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">LXV, 956 S.</subfield><subfield code="b">graph. Darst.</subfield><subfield code="e">CD-ROM (12 cm)</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Schiffers, Karl-Heinz</subfield><subfield code="d">1941-</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="0">(DE-588)123320879</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="773" ind1="0" ind2="8"><subfield code="w">(DE-604)BV006980271</subfield><subfield code="g">1</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">GBV Datenaustausch</subfield><subfield code="q">application/pdf</subfield><subfield code="u">http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=014833407&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA</subfield><subfield code="3">Inhaltsverzeichnis</subfield></datafield><datafield tag="943" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-014833407</subfield></datafield></record></collection>
id	DE-604.BV021618307
illustrated	Illustrated
indexdate	2024-12-20T12:37:49Z
institution	BVB
isbn	3804151620
language	German
oai_aleph_id	oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-014833407
oclc_num	162376556
open_access_boolean
owner	DE-12 DE-92 DE-1028 DE-Aug4 DE-634 DE-858 DE-188 DE-2070s DE-91 DE-BY-TUM
owner_facet	DE-12 DE-92 DE-1028 DE-Aug4 DE-634 DE-858 DE-188 DE-2070s DE-91 DE-BY-TUM
physical	LXV, 956 S. graph. Darst. CD-ROM (12 cm)
publishDate	2006
publishDateSearch	2006
publishDateSort	2006
publisher	Werner
record_format	marc
spellingShingle	Kapellmann, Klaus Dieter 1942- Schiffers, Karl-Heinz 1941- Vergütung, Nachträge und Behinderungsfolgen beim Bauvertrag rechtliche und baubetriebliche Darstellung der geschuldeten Leistung und Vergütung sowie der Ansprüche des Auftragnehmers aus unklarer Ausschreibung, Mengenänderung, geänderter oder zusätzlicher Leistung und aus Behinderung gemäß VOB/B und BGB
title	Vergütung, Nachträge und Behinderungsfolgen beim Bauvertrag rechtliche und baubetriebliche Darstellung der geschuldeten Leistung und Vergütung sowie der Ansprüche des Auftragnehmers aus unklarer Ausschreibung, Mengenänderung, geänderter oder zusätzlicher Leistung und aus Behinderung gemäß VOB/B und BGB
title_auth	Vergütung, Nachträge und Behinderungsfolgen beim Bauvertrag rechtliche und baubetriebliche Darstellung der geschuldeten Leistung und Vergütung sowie der Ansprüche des Auftragnehmers aus unklarer Ausschreibung, Mengenänderung, geänderter oder zusätzlicher Leistung und aus Behinderung gemäß VOB/B und BGB
title_exact_search	Vergütung, Nachträge und Behinderungsfolgen beim Bauvertrag rechtliche und baubetriebliche Darstellung der geschuldeten Leistung und Vergütung sowie der Ansprüche des Auftragnehmers aus unklarer Ausschreibung, Mengenänderung, geänderter oder zusätzlicher Leistung und aus Behinderung gemäß VOB/B und BGB
title_full	Vergütung, Nachträge und Behinderungsfolgen beim Bauvertrag rechtliche und baubetriebliche Darstellung der geschuldeten Leistung und Vergütung sowie der Ansprüche des Auftragnehmers aus unklarer Ausschreibung, Mengenänderung, geänderter oder zusätzlicher Leistung und aus Behinderung gemäß VOB/B und BGB 1 Einheitspreisvertrag von Klaus D. Kapellmann und Karl-Heinz Schiffers
title_fullStr	Vergütung, Nachträge und Behinderungsfolgen beim Bauvertrag rechtliche und baubetriebliche Darstellung der geschuldeten Leistung und Vergütung sowie der Ansprüche des Auftragnehmers aus unklarer Ausschreibung, Mengenänderung, geänderter oder zusätzlicher Leistung und aus Behinderung gemäß VOB/B und BGB 1 Einheitspreisvertrag von Klaus D. Kapellmann und Karl-Heinz Schiffers
title_full_unstemmed	Vergütung, Nachträge und Behinderungsfolgen beim Bauvertrag rechtliche und baubetriebliche Darstellung der geschuldeten Leistung und Vergütung sowie der Ansprüche des Auftragnehmers aus unklarer Ausschreibung, Mengenänderung, geänderter oder zusätzlicher Leistung und aus Behinderung gemäß VOB/B und BGB 1 Einheitspreisvertrag von Klaus D. Kapellmann und Karl-Heinz Schiffers
title_short	Vergütung, Nachträge und Behinderungsfolgen beim Bauvertrag
title_sort	vergutung nachtrage und behinderungsfolgen beim bauvertrag rechtliche und baubetriebliche darstellung der geschuldeten leistung und vergutung sowie der anspruche des auftragnehmers aus unklarer ausschreibung mengenanderung geanderter oder zusatzlicher leistung und aus behinderung gemaß vob b und bgb einheitspreisvertrag
title_sub	rechtliche und baubetriebliche Darstellung der geschuldeten Leistung und Vergütung sowie der Ansprüche des Auftragnehmers aus unklarer Ausschreibung, Mengenänderung, geänderter oder zusätzlicher Leistung und aus Behinderung gemäß VOB/B und BGB
url	http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=014833407&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA
volume_link	(DE-604)BV006980271
work_keys_str_mv	AT kapellmannklausdieter vergutungnachtrageundbehinderungsfolgenbeimbauvertragrechtlicheundbaubetrieblichedarstellungdergeschuldetenleistungundvergutungsowiederanspruchedesauftragnehmersausunklarerausschreibungmengenanderunggeanderteroderzusatzlicherleistungundausbehinderunggemaß AT schifferskarlheinz vergutungnachtrageundbehinderungsfolgenbeimbauvertragrechtlicheundbaubetrieblichedarstellungdergeschuldetenleistungundvergutungsowiederanspruchedesauftragnehmersausunklarerausschreibungmengenanderunggeanderteroderzusatzlicherleistungundausbehinderunggemaß

Verfügbarkeit

‌

Per Fernleihe bestellen Per Fernleihe bestellen Inhaltsverzeichnis